Avis de marché
Département(s) de publication : 71
Annonce n° 26-14702
Services
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Département de Saône-et-Loire
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22710001300688
Ville : MACON
Code postal : 71026
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 71
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://marches.ternum-bfc.fr/entreprise/consultation/688873?orgAcronyme=t5s
Identifiant interne de la consultation : DIME-26-018-NS
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Monsieur le Président
Adresse mail du contact :
[email protected]
Numéro de téléphone du contact : +33 385396600
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Conditions énoncées dans les documents de la consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Conditions énoncées dans les documents de la consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Conditions énoncées dans les documents de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 31/03/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critères énoncés dans les documents de la consultation
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Maîtrise d'uvre pour l'extension des bureaux au service territorial d'aménagement (S.T.A) du Chalonnais à BUXY
Code CPV principal - Descripteur principal : 71000000
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Maîtrise d'uvre pour l'extension des bureaux au service territorial d'aménagement (S.T.A) du Chalonnais à BUXY.
Lieu principal d'exécution du marché : (71) Saône-et-Loire
Durée du marché (en mois) : 0
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Contacter site au 03 85 94 95 50 ou par mail
[email protected] (cf art 4.4 du RC)
Autres informations complémentaires : Maitrise d'uvre comprenant les missions de base suivantes :
Etudes d'esquisse ESQ
Etudes d'avant-projet AVP
Etudes de projet PRO
Etudes d'exécution et de synthèse EXE Conception
Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux - Remise du DCE complet
AMT1
Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux - Analyse des offres
AMT2
Etudes d'exécution et de synthèse EXE Réalisation
Direction de l'exécution des marchés de travaux DET
Assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception AOR Réception
Assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception AOR GPA
et la mission complémentaire suivante :
Simulation thermodynamique STD.
Le marché démarrera à la date de notification et s'achèvera à la date de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Durée prévisionnelle des travaux y compris période de préparation (5 mois dont 2 mois de préparation). Jugement des offres : 1. Valeur technique de l'offre (60 points) 2. Prix (40 points).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/02/2026
