Avis de marché
Département(s) de publication : 40
Annonce n° 25-74705
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté Agglomération Grand Dax
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24400067500151
Ville : Dax cedex
Code postal : 40102
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 40
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation : 25GD099
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service commande publique et achat public
Adresse mail du contact :
[email protected]
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 30/07/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Le critère prix des prestations, noté sur 40 points (représentant donc un coefficient de 40 %), sera jugé au regard du montant total TTC indiqué dans le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) complété par le candidat.
Le critère moyens mis en œuvre et organisation du chantier noté sur 45 points (représentant donc un coefficient de 45 %) sera apprécié à partir des moyens mis en œuvre et de l'organisation du chantier tenant compte des contraintes inhérentes du site, ainsi que du planning des travaux proposé mettant en évidence la pertinence de l'enchainement des tâches présentés dans le cadre de mémoire technique complété par le candidat.
Le critère délai d'exécution noté sur 15 points (représentant donc un coefficient de 15 %) sera apprécié au regard du délai d'exécution sur lequel le candidat s'engage dans son acte d'engagement (5 jours d'intempéries réputés prévisibles compris) et hors période de préparation de 4 semaines.
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Itinéraire cyclable bord Adour - Travaux de création d'une voie verte longeant les routes départementales 70 et 459 - tronçon 6
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233162
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement d'une voie verte sur les berges de l' Adour, en surplomb de ce fleuve. L'objectif de cette infrastructure est de créer et pérenniser une voie verte reliant les communes de Rivière-Saas-et-Gourby et de Saint-Paul-lès-Dax.
Les travaux du présent marché consisteront à la création d'une voie verte longeant les routes départementales 70 et 459 sur la commune de Saint-Paul-Lès-Dax. Cette voie verte correspond au sixième tronçon du grand itinéraire cyclable initié par le Grand Dax allant de Rivière-Saas-et-Gourby à Saint-Paul-lès-Dax.
Le présent marché s'inscrit dans l'opération itinéraire cyclable bord Adour pour laquelle quatre consultations ont été lancées précédemment pour des travaux de réfection et d'aménagement de tronçons.
Lieu principal d'exécution du marché : Saint-Paul-Lès-Dax (40990)
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception des offres. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Durée : 16 semaines maximum (dont 4 semaines de préparation et 5 jours d'intempéries en phase exécution de chantier). Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
https://demat-ampa.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
L'instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours est la suivante :
Tribunal Administratif de Pau
50 Cours Lyautey
64010 PAU CEDEX
Tél : 05 59 84 94 40
Télécopie : 05 59 02 49 93
Courriel :
[email protected]
Adresse Internet(U.R.L) :
http://www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/07/2025
