MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Installation de bornes de recharges pour des véhicules électriques

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Vertou

Avis N° : AO-2125-3993

  • 44 - VERTOU
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 44
Annonce No 21-77805
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE VERTOU.
Correspondant : Amailland Rodolphe, Maire, 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 Vertou, tél. : (+33) 2-40-34-43-00, télécopieur : (+33) 2-40-34-91-45, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.vertou.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://e-marchespublics.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : installation de bornes de recharges pour des véhicules électriques.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45311000.
Lieu d'exécution : plusieurs lieux.
Code NUTS : -FRG01.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la présente consultation porte sur des travaux d'installation de bornes de charge pour véhicules électriques.
les prestations comprendront la fourniture, le transport, la manutention et la mise en œuvre de tout le matériel, appareils, câbles et accessoires de pose ainsi que les réglages et mises au point nécessaire au bon fonctionnement de l'installation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : installation de bornes de recharges pour des véhicules électriques.
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 2 mois à compter de la notification du marché.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés :
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises)).
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - Le Dc1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants)
- le Dc2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
si le candidat n'utilise pas les formulaires Dc1 et Dc2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
* Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (Dume), en lieu et place des formulaires Dc1 et Dc2. En cas de groupement d'entreprises, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière - références requises : 1. Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
2. Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaires.
3. Attestation sur l'honneur
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
3. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
4. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juillet 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 210013.
Renseignements complémentaires : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://e-marchespublics.com.
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.
Date limite d'obtention : 6 juillet 2021, à 12 heures.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juin 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de VERTOU.
Correspondant : Amailland Rodolphe, Maire, 2 Place Saint Martin CS 22319, 44123 Vertou, , tél. : (+33) 2-40-34-43-00, , télécopieur : (+33) 2-40-34-91-45, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.vertou.fr/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://e-marchespublics.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette 44041 Nantes Cedex, tél. : (+33) 2-40-99-46-00, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette 44041 Nantes Cedex, tél. : (+33) 2-40-99-46-00, courriel : [email protected], télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message