FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE DEFENSES D'ACCOSTAGE.

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 972
Annonce No 20-137517
Travaux
-

Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45243500
Objets supplémentaires : 45244000.
Lieu d'exécution : batiment administratif - quai de l'hydrobase, 97200 Fort-de-France.
Code NUTS : -FRY20.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
fourniture et remplacement de defenses d'accostage
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture et remplacement de defenses d'accostage.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget du GPMLM. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : groupement solidaire.
Capacité économique et financière - références requises : capacité économique et financière suffisante
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : certificats de qualifications professionnelles.;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : acte d'engagement valant CCP;
- Autres renseignements demandés : bordereau de Prix et le Devis Estimatif;
- Autres renseignements demandés : le mémoire justificatif;
- Autres renseignements demandés : l'attestation de visite;
- Autres renseignements demandés : les attestations d'assurance civile et professionnelle.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.



Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020GPMLM120.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents non payants.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE.
Correspondant : M. Stéphane TANT, batiment administratif - quai de l'hydrobase, 97200 Fort-de-France, , tél. : 05-96-59-70-96, , télécopieur : 05-96-71-35-73, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.martinique.port.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE.
Correspondant : Mme ZEBINA Christine, Chef de Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles, hydrobase B.P. 782, 97200 Fort-de-France, , tél. : 06-96-26-85-14, , télécopieur : 05-96-71-35-73, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.martinique.port.fr.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE 12 rue du citronnier - plateau fofo 97233 Schoelcher, tél. : 05-96-71-66-67, courriel : [email protected], télécopieur : 05-96-63-10-08 adresse internet : http://martinique.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT DE FRANCE 12 rue du citronnier - plateau fofo 97233 Schoelcher, tél. : 05-96-71-66-67, courriel : [email protected], télécopieur : 05-96-63-10-08 adresse internet : http://martinique.tribunal-administratif.fr.