Feeder Baud Brec'h : Travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud Brec'h Chantier n°2 : Communes de Pluvigner et Brec'h.

Avis de marché
Département(s) de publication :56
Annonce n° 26-72714


Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel : Eau du Morbihan
Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d'administration générale

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure
Titre : Feeder Baud Brec'h : Travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud Brec'h Chantier n°2 : Communes de Pluvigner et Brec'h
Description : Les prestations sont réglées par des prix unitaires. La présente consultation concerne le Feeder Baud Brec'h : travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud à Brec'h - Chantier n°2 : Création d'un feeder DN 500 sur un linéaire de 16,5 km, entre les Communes de Pluvigner et Brec'h L'opération comprend deux phases distinctes en réalisation : Phase 1 - Commune de Pluvigner à partir de juin 2027 Phase 2 - Commune de Brec'h à partir de juin 2028 Lieu(x) d'exécution : COMMUNES DE PLUVIGNER et BREC'H L'exécution du marché débute à compter de sa notification. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la phase concernée
Identifiant de la procédure : 1cab9e9b-7c1b-4e2b-927b-4f5cd3d538ec
Identifiant interne : 2026-5050-004
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

2.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale : Lieu(x) d'exécution : Communes De Pluvigner et Brec'H
Ville : Pluvigner
Code postal : 56330
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France

2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation. Une visite des 2 sites de Kerguero et de Kerpolican est prévue mais elle n'est pas obligatoire. Les conditions de visite sont les suivantes : Le Mardi 08 septembre 2026 à partir 14h00, prévoir l'après midi Rdv sur le site des réservoirs de Kerguéro: route de Saint-Dégan 56400 Brec'h avant déplacement pour visiter les réservoirs de Kerpolican à Baud: lieu-dit kerpolican, 56150 Baud Les places de parking étant limitées, privilégier le co-voiturage Une nouvelle visite supplémentaire sera possible via prise de rendez-vous auprès du maître d'ouvrage. Dans tous les cas, il sera demandé au candidat de prévenir de sa présence par un courrier aux adresses mails suivantes : - [email protected] ; Maitre d'oeuvre - [email protected] ; Service de la Commande Publique
Base juridique :
Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000
Titre : Feeder Baud Brec'h : Travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud Brec'h Chantier n°2 : Communes de Pluvigner et Brec'h
Description : Les prestations sont réglées par des prix unitaires. La présente consultation concerne le Feeder Baud Brec'h : travaux de création d'un réseau de transport d'eau potable DN500 reliant les communes de Baud à Brec'h - Chantier n°2 : Création d'un feeder DN 500 sur un linéaire de 16,5 km, entre les Communes de Pluvigner et Brec'h L'opération comprend deux phases distinctes en réalisation : Phase 1 - Commune de Pluvigner à partir de juin 2027 Phase 2 - Commune de Brec'h à partir de juin 2028 Lieu(x) d'exécution : COMMUNES DE PLUVIGNER et BREC'H L'exécution du marché débute à compter de sa notification. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la phase concernée
Identifiant interne : T-PF-1852815

5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale : Lieu(x) d'exécution : Communes De Pluvigner et Brec'H
Ville : Pluvigner
Code postal : 56330
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée
Date de début : 15/12/2026
Durée : 48 Mois

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale : Autre

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : http://www.marches.megalis.bretagne.bzh
Canal de communication ad hoc :
Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée

Date limite de validité de l'offre : 6 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique :
Date d'ouverture : 27/10/2026 à 14:00
Lieu : Vannes
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat : L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges. Budget Principal-Production-Transport : autofinancement et emprunt
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Eau du Morbihan

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement : 2FFA78C4-AEE5-1B9D-621B4360D16B6357
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender

8.1 ORG-0002
Nom officiel : Eau du Morbihan
Numéro d'enregistrement : 65030
Adresse postale : 27 Rue De Luscanen
Ville : Vannes
Code postal : 56000
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Point de contact : RIGUIDEL Dominique
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0297479139
Adresse internet : https://www.eaudumorbihan.fr/
Profil de l'acheteur : http://www.marches.megalis.bretagne.bzh
Rôles de cette organisation :
Acheteur

8.1 ORG-0003
Nom officiel : Eau du Morbihan
Numéro d'enregistrement : 2FFA78EE-C213-B63D-5EB05528C7F871AA
Adresse postale : 27 Rue De Luscanen
Ville : Vannes
Code postal : 56000
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0297479139
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004
Nom officiel : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'enregistrement : 2FFA7904-DB03-5EC7-2D69F9A649D74EB1
Adresse postale : 3, Contour de la Motte Hôtel de Bizien, Cs44416
Ville : Rennes
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : [email protected]
Téléphone : 0223212828
Télécopieur : 0299635684
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : 24d60eed-fa47-4320-8263-bace65320447 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 21/07/2026 à 15:10
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/07/2026