Avis de marché
Département(s) de publication :14
Annonce n° 26-7006
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : TRANSAMO
Activité de l'entité adjudicatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Eclairage Public
Description : Le présent marché a pour objet de réaliser les travaux d'éclairage public définitif sur l'ensemble du périmètre de l'opération. Ces travaux concernent principalement : ? La signalisation de chantier propre aux interventions du Titulaire sur l'ensemble du réseau routier concerné, ? La fourniture et mise place des armoires de commandes équipées, ? La fourniture et pose des candélabres, ? La fourniture et pose des luminaires, équipés de système de télégestion et par secteur d'allumage sur détection ? La fourniture et tirage des câbles sous fourreaux, ? Les raccordements électriques et de mise à la terre, ? Les essais d'éclairement et réglages, ? Le remplacement des mâts LAC par des candélabres entre la station Bernières et la station Place de La Mare ? La mise en service des installations
Identifiant de la procédure : c9b3ed3f-4e8e-45ba-ad8f-bde6861460f9
Identifiant interne : E3.23
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928500 Équipement d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34993000 Éclairage public
2.1.2 Lieu d'exécution
Ville : Calvados
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 0 Euro
2.1.4 Informations générales
Si la procédure est annulée ou infructueuse, elle sera relancée
Informations complémentaires : Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. La procédure est décomposée en deux phases : Une phase candidature-PHASE 1 - au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés ; Une phase d'offre-PHASE 2 - au terme de laquelle l'attributaire du marché sera retenu
Base juridique :
Directive 2014/25/UE
2.1.6 Motifs d'exclusion
Sources des motifs d'exclusion : Avis
Motifs d'exclusion purement nationaux :
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Eclairage public
Description : Le présent marché a pour objet de réaliser les travaux d'éclairage public définitif sur l'ensemble du périmètre de l'opération Tramway Caen la mer. Ces travaux concernent principalement : La signalisation de chantier propre aux interventions du Titulaire sur l'ensemble du réseau routier concerné, La fourniture et mise place des armoires de commandes équipées, La fourniture et pose des candélabres, La fourniture et pose des luminaires, équipés de système de télégestion et par secteur d'allumage sur détection La fourniture et tirage des câbles sous fourreaux, Les raccordements électriques et de mise à la terre, Les essais d'éclairement et réglages, Le remplacement des mâts LAC par des candélabres entre la station Bernières et la station Place de La Mare La mise en service des installations
Identifiant interne : E3.23
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34993000 Éclairage public
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 34928500 Équipement d'éclairage public
5.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 39 Mois
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : La date indiquée dans la présente publication est la date de remise des CANDIDATURES. Les 39 mois renseignés concernent le délai d'exécution. La durée du marché démarre à partir de la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.. Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : - 7 500 000.000,00Euros Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP?: FNTP 651 : Eclairage public - travaux neufs Le candidat qui ne disposerait pas des qualifications FNTP devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. 4 candidats maximum seront invités à remettre une offre. Les candidatures seront notées selon les critères suivants : Critères et sous-critères Notation Critère 1 : Pertinence des travaux effectués au regard des références présentées et qualifications fournies: 50 points Critère 2 : Effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années: 25 points Critère 3 : Matériel et moyens pour réaliser la prestation et moyens d'étude de l'entreprise: 25 points Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Mode de règlement: virement bancaire. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture.
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_1rwaJVO-Y5
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Autorisée
Adresse de présentation :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_1rwaJVO-Y5
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation : 16/02/2026 à 12:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés : Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat : se référer aux pièces du marché
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
Montage financier : Financement sur fonds propres
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique :
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : TRANSAMO
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : TRANSAMO
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : TRANSAMO
Numéro d'enregistrement : 39966390500061
Adresse postale : 3 allée de Grenelle - CS60273
Ville : Issy les moulineaux cedex
Code postal : 92442
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Point de contact : TRANSAMO
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : 0157759400
Point de terminaison pour l'échange d'informations (URL) :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_1rwaJVO-Y5
Profil de l'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_1rwaJVO-Y5
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Numéro d'enregistrement : 17140005400010
Adresse postale : 3 rue Arthur Leduc BP 25086
Ville : Caen
Code postal : 14050
Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )
Pays : France
Point de contact : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : 0231707272
Adresse internet :
https://www.caen.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis : 4e1397b9-bb35-49cb-830f-a73885bc79b7 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d'avis : Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis : 21/01/2026 à 08:41
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/01/2026
