35426-2026 - Mise en concurrence
35426-2026.
35426-2026 - Mise en concurrence
France - Travaux de revêtement de routes - La présente consultation concerne la création d'un trottoir sur la RD12 sur la commune de Peillonnex
OJ S 12/2026 19/01/2026.
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Marché de travaux
1. Acheteur
1.1.Acheteur
Nom officiel: Mairie de PEILLONNEX
Adresse électronique:
[email protected]
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale
2. Procédure
2.1.Procédure
Titre: La présente consultation concerne la création d'un trottoir sur la RD12 sur la commune de Peillonnex
Description: Le projet consiste à réaliser une traversée piétonne pour sécuriser les piétons et un aménagement à l'entrée d'agglomération visant à limiter les vitesses de circulation. Il comprend des travaux préparatoires, de terrassement, de voirie, de bordures, d'assainissement d'eaux pluviales, d'éclairage extérieur, d'accès sécurisés, de revêtements bitumineux, de signalisation, de mobilier urbain et d'espaces verts. La Maîtrise d'oeuvre conception et suivi de chantier est assurée par HODOS Ingénierie
Identifiant de la procédure: 29a964bc-5872-443c-87d6-53968218c333.
Identifiant interne: 003.01 - RD12.
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement, 45233294 Installation de signalisation routière, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
2.1.2.Lieu d'exécution
Adresse postale: Route de Bonneville
Ville: Peillonnex
Code postal: 74250
Subdivision pays (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Pays: France
2.1.4.Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2.
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2.
2.1.6.Motifs d'exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.Lot: LOT-0001.
Titre: VRD, Bordures Création d'un trottoir sur la RD12.
Description: VRD, Bordures
Identifiant interne: 1.
5.1.1.Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement, 45112500 Travaux de terrassement, 45233294 Installation de signalisation routière, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2.Lieu d'exécution
Adresse postale: Route de Bonneville
Ville: Peillonnex
Code postal: 74250
Subdivision pays (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Pays: France
5.1.3.Durée estimée
Date de début: 09/03/2026.
Durée: 1 Mois
5.1.4.Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.Informations générales
Participation réservée:
La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9.Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.11.Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=74471.
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=74471.
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: francais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 16/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Date limite de validité de l'offre: 4 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 23/02/2026 18:30:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Lieu: Peillonnex
Informations complémentaires: Membres De La Commision Marche Public De La Commune
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Grenoble
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de PEILLONNEX
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire de Grenoble
5.1.Lot: LOT-0002.
Titre: Revêtements, Signalisation Création d'un trottoir sur la RD12.
Description: Revêtements, Signalisation
Identifiant interne: 2.
5.1.1.Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233220 Travaux de revêtement de routes, 45112500 Travaux de terrassement, 45233294 Installation de signalisation routière, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2.Lieu d'exécution
Adresse postale: Route de Bonneville
Ville: Peillonnex
Code postal: 74250
Subdivision pays (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Pays: France
5.1.3.Durée estimée
Date de début: 09/03/2026.
Durée: 1 Mois
5.1.4.Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.Informations générales
Participation réservée:
La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9.Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.11.Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=74471.
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=74471.
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: francais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 16/02/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Date limite de validité de l'offre: 4 Mois
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 23/02/2026 18:30:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Lieu: Peillonnex
Informations complémentaires: Membres De La Commision Marche Public De La Commune
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Grenoble
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de PEILLONNEX
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal judiciaire de Grenoble
8. Organisations
8.1.ORG-0001.
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 9895C7C1-D5D1-EBA6-06B22AEDD15887E1.
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.ORG-0002.
Nom officiel: Mairie de PEILLONNEX
Numéro d'enregistrement: 3883.
Adresse postale: 961 Route de Bonneville
Ville: Peillonnex
Code postal: 74250
Subdivision pays (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Pays: France
Point de contact: RAIMBAULT Christian
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0450036164.
Profil de l'acheteur: http://www.mp74.fr
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.ORG-0003.
Nom officiel: Mairie de PEILLONNEX
Numéro d'enregistrement: 9895C7DF-F306-F8A4-302C2644D1B6BACD
Adresse postale: 961 Route de Bonneville
Ville: Peillonnex
Code postal: 74250
Subdivision pays (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0450036164.
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.ORG-0004.
Nom officiel: Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'enregistrement: 9895C7F0-9C14-98A1-0A48CE1A5C956F42.
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Ville: Grenoble
Code postal: 38022.
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0476429000
Télécopieur: 0476422269.
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.ORG-0005.
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Grenoble
Numéro d'enregistrement: 9895C7FF-0FA6-17AA-DDABC86313FD45A8.
Adresse postale: Place Firmin Gautier Bp 100
Ville: Grenoble
Code postal: 38019.
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: (33)438212121.
Télécopieur: (33)438212244.
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 95dc48fb-1390-49f9-9adf-60cde3fed859 - 01.
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Sous-type d'avis: 16.
Date d'envoi de l'avis: 15/01/2026 17:20:31 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: francais
Numéro de publication de l'avis: 35426-2026.
Numéro de publication au JO S: 12/2026.
Date de publication: 19/01/2026
