Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OFFICE NATIONAL DES FORETS - Direction Territoriale de Guyane
Correspondant : Mme Catherine LATREILLE, Directrice Territoriale, 541 Route de Montabo - CS 87002, 97300 Cayenne, tél. : 05 94 25 53 70, télécopieur : 05 94 31 99 33, courriel :
[email protected], adresse internet :
http://www.onf.fr/, adresse internet du profil acheteur :
https://www.marches-publics.gouv.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Environnement
Objet du marché : Lot 2 : Construction de routes forestières en forêt domaniale de Régina Saint Georges, secteur Manaré
Exécution de prestations préparatoires et de travaux de construction de 13 km environ de routes forestières en forêt de Régina St Georges, secteur Manaré - route forestière Mataroni.
Opération décomposée en 3 postes techniques :
-Chantier 1 : ouverture d'une pré-piste dans un premier temps puis création de la route secondaire Manaré Nord (8 883 ml)
-Chantier 2 : création de la piste de fin de réseau d'accès à la parcelle MAN440 (495 ml)
-Chantier 3 : création de la piste de fin de réseau d'accès à la parcelle MAN444 (3 507 ml)
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45200000
Lieu d'exécution et de livraison : Manaré, 97390 Régina
Code NUTS : FR
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Lot 2 : Construction de routes forestières en forêt domaniale de Régina Saint Georges, secteur Manaré
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 17 août 2020 et jusqu'au 08 décembre 2020
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
Dume
En cas de candidatures groupées, chaque membre du groupement doit fournir le dume
Le cas échéant, le dc4 ou acte spécial relatif à la présentation d'un sous-traitant
Dume pour chaque sous-traitant
Une lettre signée par chaque sous-traitant par laquelle celui-ci s'engage à mettre à la disposition du candidat, si ce dernier est attributaire, ses moyens pour l'exécution de l'accord-cadre
Détail quantitatif estimatif valant bordereau des prix unitaires daté et signé
Un mémoire technique daté et signé
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 mai 2020 à 22 h 00
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-7100-02
Renseignements complémentaires : Négociation : Le marché pourrait être négocié.
Le cas échéant, la négociation se fera avec les trois candidats les mieux classés à l'issue de l'analyse des offres initiales.
La négociation portera sur le prix et sur la possibilité de créer un groupement momentané d'entreprises si les critères d'analyse de la valeur technique des entreprises sélectionnées deviennent pertinents après regroupement.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que cette phase de négociation n'étant pas certaine (elle dépend essentiellement de la qualité des offres reçues), il est important que les candidats fournissent leur meilleure offre technique et de prix dès la remise de leur offre initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : M. Hervé QUEZEL , OFFICE NATIONAL DES FORETS - Direction Territoriale de Guyane, 541 Route de Montabo - CS 87002, 97300 Cayenne, tél. : 06 94 20 74 99, courriel :
[email protected], adresse internet :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=564561&orgAcronyme=b4n
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=564561&orgAcronyme=b4n
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE, 7, rue Schoelcher - B.P. 5030, 97305 Cayenne, tél. : 05 94 25 49 70, télécopieur : 05 94 25 49 71, courriel :
[email protected], adresse internet :
https://guyane.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE, 7, rue Schoelcher - B.P. 5030, 97305 Cayenne, tél. : 05 94 25 49 70, télécopieur : 05 94 25 49 71, courriel :
[email protected], adresse internet :
https://guyane.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 2 Opération ponctuelle et globale de construction de 12,885 km de routes forestières
Opération décomposée en 3 postes :
-Chantier 1 : création de la route secondaire Manaré Nord (8 883 ml) après ouverture, dans un premier temps, d'une pré-piste sur la longueur du chantier
-Chantier 2 : création de la piste de fin de réseau d'accès à la parcelle MAN440 (495 ml) ;
-Chantier 3 : création de la piste de fin de réseau d'accès à la parcelle MAN444 (3 507 ml).
C.P.V. - : Objet principal : 45200000
Etendue ou quantité : 12,885 km
Durée du lot ou délai d'exécution : à compter du 17 août 2020 jusqu'au 08 décembre 2020
Informations complémentaires :
Pas de période de préparation
La pré-piste du chantier n°1 devra être réalisée dans un délai d'un mois après l'ordre d'ouverture des travaux