Construction de 41 logements LLS

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles Construction de 41 logements LLS - (292A) Bordes aux Mignons à ORLEANS
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire

1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Les résidences de l'Orléanais
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Construction de 41 logements LLS - (292A) Bordes aux Mignons à ORLEANS
Description: Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Identifiant de la procédure: b6f26bd9-4b13-49e5-abcd-083c244122cc
Identifiant interne: 2025-TX-CT-0009
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:

2.1.1 Objet Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
2.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France

2.1.4 Informations générales Base juridique: Directive 2014/24/UE
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 16
2.1.6 Motifs d'exclusion
Motifs d'exclusion purement nationaux: « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
Description: VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
Identifiant interne: 01

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45231112 Installation de réseau de conduites

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires:
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc: Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord-cadre: Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: GROS OEUVRE
Description: GROS OEUVRE
Identifiant interne: 02

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc: Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques
Accord -cadre: Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: CHARPENTE BOIS
Description: CHARPENTE BOIS
Identifiant interne: 03

5.1.1 Objet Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261100 Travaux de charpente

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord -cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0004
Titre: COUVERTURE BARDAGE
Description: COUVERTURE BARDAGE
Identifiant interne: 04

5.1.1 Objet Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261210 Travaux de couverture

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accor d-cadre: Pas d'accord -cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0005
Titre: ETANCHEITE
Description: ETANCHEITE
Identifiant interne: 05

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261420 Travaux d'étanchéification

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques
Accord -cadre: Pas d'accord -cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0006
Titre: RAVALEMENT DE FACADE
Description: RAVALEMENT DE FACADE
Identifiant interne: 06

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45443000 Travaux de façade

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires:
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accor d-cadre: Pas d'accord -cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0007
Titre: MENUISERIES EXTERIEURES
Description: MENUISERIES EXTERIEURES
Identifiant interne: 07

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires:
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord -cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0008
Titre: SERRURERIE
Description: SERRURERIE
Identifiant interne: 08

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44316500 Serrurerie

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord -cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0009
Titre: CLOISONS- PLATRERIE FAUX PLAFOND
Description: CLOISONS PLATRERIE- FAUX PLAFOND
Identifiant interne: 09

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45410000 Travaux de plâtrerie

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires:
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0010
Titre: MENUISERIES INTERIEURES
Description: MENUISERIES INTERIEURES
Identifiant interne: 10

5.1.1 Objet Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires:
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0011
Titre: REVETEMENTS DE SOLS DURS -FAIENCES CHAPES
Description: REVETEMENTS DE SOLS DURS FAIENCES- CHAPES
Identifiant interne: 11

5.1.1 Objet Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45430000 Revêtement de sols et de murs

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0012
Titre: PEINTURES -SOLS LVT NETTOYAGE
Description: PEINTURES- SOLS LVT- NETTOYAGE
Identifiant interne: 12

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord- cadre: Pas d'accord -cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0013
Titre: PLOMBERIE -CHAUFFAGE
Description: PLOMBERIE -CHAUFFAGE
Identifiant interne: 13

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45330000 Travaux de plomberie

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires:
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord -cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans
-Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0014
Titre: ELECTRICITE
Description: ELECTRICITE
Identifiant interne: 14

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires:
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0015
Titre: ASCENSEUR
Description: ASCENSEUR
Identifiant interne: 15

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0016
Titre: ESPACES VERTS
Description: ESPACES VERTS
Identifiant interne: 16

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans
Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée
Date de début: 02/06/2025
Durée: 27 Mois

5.1.4 Renouvellement Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 27 mois. Ce délai d'exécution s'entend hors intempéries

5.1.7 Marché public stratégique Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre

5.1.9 Critères de sélection
Critère: voir règlement de la consultation.

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché:
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1622838
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation : voir règlement de la consultation.

5.1.15 Techniques Accord -cadre: Pas d'accord -cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique: Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire d'Orléans -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Les résidences de l'Orléanais -

8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 2F72F1AA-B53A-7BC0-6454A5DD60B2FA22
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170 Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: +33480041260 R
ôles de cette organisation: TED eSender

8.1 ORG-0002
Nom officiel: Les résidences de l'Orléanais
Numéro d'enregistrement: 52712
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Point de contact: Général Le Directeur
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0238414900
Adresse internet: http://www.residences-orleanais.fr
Profil de l'acheteur: http://residences-orleanais.marches-publics.info
Rôles de cette organisation: Acheteur

8.1 ORG-0003
Nom officiel: Les résidences de l'Orléanais
Numéro d'enregistrement: 2F72F1E5-9F49-B1F8-E4D29748BAA77E5E
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Ville: Orléans Code postal: 45081
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0238414900
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0004
Nom officiel: Tribunal judiciaire d'Orléans
Numéro d'enregistrement: 2F72F1F5-07B2-5AF0-E234592FA4400FF3
Adresse postale: 44, rue de la Bretonnerie
Ville: Orléans Code postal: 45044
Subdivision pays (NUTS): Loiret (FRB06) Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0238745834 Télécopieur: 0238536574
Adresse internet: https://www.justice.gouv.fr
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 985dc624-2b94-4226-abd0-abc28881d753 - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 31/03/2025 09:40 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français