Construction d'une piscine olympique transitoire au boulevard de Strasbourg

59 - Lille

Mise en ligne : 13/08/2024

Limite de réponse : 23/09/2024

Travaux de bâtiment

Marché négocié

Avis n°AO-2434-0509

Descriptif

Source :

FRANCE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PISCINES
2024MC244DCP_CONSTRUCTION D'UNE PISCINE OLYMPIQUE TRANSITOIRE BOULEVARD
DE STRASBOURG À LILLE
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Mairie de Lille
Forme juridique de l'acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: 2024MC244DCP_Construction d'une piscine olympique transitoire Boulevard de Strasbourg à Lille
Description: 2024MC244DCP_Construction d'une piscine olympique transitoire Boulevard de Strasbourg à Lille. La
procédure avec négociation sur la base de l'article R2124-3 4° du Code de la Commande Publique comporte 4 lots
distincts. La procédure se déroulera en deux phases distinctes. D'abord la phase candidature, objet de la présente
publicité, puis la phase offre.
Identifiant de la procédure: 96175655-8336-4e1d-bf94-84f3a4298637
Identifiant interne: 2024MC244DCP

Type de procédure: Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec

négociation
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure: Il s'agit d'une procédure avec négociation comportant 4 lots. Pour
chacun des lots, le déroulement est le suivant : - Phase candidature qui aura pour but de retenir 3 opérateurs
économiques maximum par lot. - Phase offre
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212212 Travaux de construction de piscines
2.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Boulevard de Strasbourg
Ville: Lille
Code postal: 59000
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Le procédure fait l'objet d'une visite facultative pour le lot n°1 conformément aux
modalités précisées dans le RAPC du marché. Certains lots de la procédure pourront faire l'objet d'insertion selon
les dispositions des pièces du marché. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «
Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. La durée du marché démarre à compter
de la notification du marché jusqu'au décompte général définitif dont levée totale des réserves. Le délai d'exécution
global de l'opération est de 12 mois dont 2 mois de préparation à compter de la date de l'ordre de service prescrivant
le démarrage des prestations. La livraison du projet est prévue pour le dernier trimestre 2025. Le nombre maximum
de candidats admis à présenter une offre pour chacun des lots est de 3 sous réserve d'un nombre suffisant de
candidatures conformément à l'article R2142-8 du CCP. Dans le présent avis d'appel public à candidature, la date
limite de remise des offres s'entend comme la date limite de remise des candidatures. Le marché pourra faire l'objet
de subventions.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Code de la commande publique - Le marché est passé sous la forme d'une procédure avec négociation
conformément aux articles L2124-3 et R2124-3 4° du Code de la commande publique en raison de prestations
techniquement complexes à mettre en oeuvre. Les informations venant appuyer le recours à la procédure avec
négociation sont précisées dans le RAPC du marché.
2.1.6 Motifs d'exclusion
Motifs d'exclusion purement nationaux: Cf RAPC
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Lot 1 : Gros-oeuvre étendu, VRD.
Description: Le lot n°1 de la présente procédure comporte des prestations de gros-oeuvre étendu, VRD.
Identifiant interne: 2024MC244DCP1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262310 Travaux de mise en œuvre de béton armé
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45431000 Carrelages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Boulevard de Strasbourg
Ville: Lille
Code postal: 59000
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/02/2025
Durée: 12 Mois
5.1.4 Renouvellement
L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: En
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur peut conclure un marché sans
publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du marché,
en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Critères de sélection de la phase candidature
Description: Se référer à l'article 10 du RAPC.
Utilisation de ce critère: Non utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Critères de sélection de la phase candidature
Description: Se référer à l'article 10 du RAPC.
Utilisation de ce critère: Non utilisé
Critère:
Type: Autre
Nom: Critères de jugement des candidatures
Description: Ces critères sont indiqués dans le RAPC à l'article 11 comme suit : - Références (conformément
aux modalités précisées dans le RAPC) sur 60 points - Moyens humains en adéquation avec l'objet du marché
(conformément aux modalités précisées dans le RAPC) sur 40 points
Utilisation de ce critère: Utilisé
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
Nombre maximal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Se référer à l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Critère valeur technique conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 36
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Critère de performances environnementales conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 4
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 23/09/2024 15:00 +02:00

Date limite de validité de l'offre: 180 Jour
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Se référer à l'article
7 du RAPC.
Montage financier: Les modalités de financement et de paiement sont précisés à l'article 16 du RAPC.
Informations relatives aux délais de recours: Se référer au Code de Justice Administrative.
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
différends relatifs aux marchés publics de Nancy
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Mairie de Lille
Organisation qui traite les offres: Mairie de Lille
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Lot 2 : Bassin et superstructure démontables
Description: Le lot n°2 consiste en la mise en place d'un bassin et superstructure démontables.
Identifiant interne: 2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212212 Travaux de construction de piscines
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44211100 Bâtiments modulaires préfabriqués
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232430 Travaux de traitement de l'eau
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44316500 Serrurerie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45410000 Travaux de plâtrerie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262410 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Boulevard de Strasbourg
Ville: Lille
Code postal: 59000
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/02/2025
Durée: 12 Mois
5.1.4 Renouvellement
L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: En
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur peut conclure un marché sans
publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du marché,
en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Critères de sélection de la phase candidature
Description: Se référer à l'article 10 du RAPC.
Utilisation de ce critère: Non utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Critères de sélection de la phase candidature
Description: Se référer à l'article 10 du RAPC.
Utilisation de ce critère: Non utilisé
Critère:
Type: Autre
Nom: Critères de jugement des candidatures
Description: Ces critères sont indiqués dans le RAPC à l'article 11 comme suit : - Références (conformément
aux modalités précisées dans le RAPC) sur 60 points - Moyens humains en adéquation avec l'objet du marché
(conformément aux modalités précisées dans le RAPC) sur 40 points
Utilisation de ce critère: Utilisé
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
Nombre maximal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Critère prix conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Critère valeur technique conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 56
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Critère de performances environnementales conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 4
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est
requis(e)
Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 23/09/2024 15:00 +02:00

Date limite de validité de l'offre: 180 Jour
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Se référer à l'article
7 du RAPC.
Montage financier: Les modalités de financement et de paiement sont précisées à l'article 16 du RAPC.
Informations relatives aux délais de recours: Se référer au Code de Justice Administrative.
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
différends relatifs aux marchés publics de Nancy
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Mairie de Lille
Organisation qui traite les offres: Mairie de Lille
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: Lot 3 : Electricité
Description: Lot 3 consiste en des travaux d'électricité
Identifiant interne: 3
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311100 Travaux de câblage électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Boulevard de Strasbourg
Ville: Lille
Code postal: 59000
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/02/2025
Durée: 12 Mois
5.1.4 Renouvellement
L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: En
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur peut conclure un marché sans
publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du marché,
en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Critères de sélection de la phase candidature
Description: Se référer à l'article 10 du RAPC.
Utilisation de ce critère: Non utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Critères de sélection de la phase candidature
Description: Se référer à l'article 10 du RAPC.
Utilisation de ce critère: Non utilisé
Critère:
Type: Autre
Nom: Critères de jugement des candidatures
Description: Ces critères sont indiqués dans le RAPC à l'article 11 comme suit : - Références (conformément
aux modalités précisées dans le RAPC) sur 60 points - Moyens humains en adéquation avec l'objet du marché
(conformément aux modalités précisées dans le RAPC) sur 40 points
Utilisation de ce critère: Utilisé
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
Nombre maximal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Critère prix conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Critère valeur technique conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 36
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Critère de performances environnementales conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 4
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est
requis(e)
Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 23/09/2024 15:00 +02:00

Date limite de validité de l'offre: 180 Jour
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Se référer à l'article
7 du RAPC.
Montage financier: Les modalités de financement et de paiement sont précisées à l'article 16 du RAPC.
Informations relatives aux délais de recours: Se référer au Code de Justice Administrative.
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
différends relatifs aux marchés publics de Nancy
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Mairie de Lille
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Mairie de Lille
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Mairie de Lille
Organisation qui traite les offres: Mairie de Lille
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0004
Titre: Lot 4 : CVC Plomberie
Description: Les prestations du lot 4 portent sur les prestations de CVC Plomberie
Identifiant interne: 4
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45330000 Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation
5.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: Boulevard de Strasbourg
Ville: Lille
Code postal: 59000
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/02/2025
Durée: 12 Mois
5.1.4 Renouvellement
L'acheteur se réserve le droit d'effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: En
application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l'acheteur peut conclure un marché sans
publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires à celles de l'objet du marché,
en accord avec le titulaire, pendant une période de trois ans à compter de la notification du marché initial.
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Critères de sélection de la phase candidature
Description: Se référer à l'article 10 du RAPC.
Utilisation de ce critère: Non utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Critères de sélection de la phase candidature
Description: Se référer à l'article 10 du RAPC.
Utilisation de ce critère: Non utilisé
Critère:
Type: Autre
Nom: Critères de jugement des candidatures
Description: Ces critères sont indiqués dans le RAPC à l'article 11 comme suit : - Références (conformément
aux modalités précisées dans le RAPC) sur 60 points - Moyens humains en adéquation avec l'objet du marché
(conformément aux modalités précisées dans le RAPC) sur 40 points
Utilisation de ce critère: Utilisé
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
Nombre maximal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Critère prix conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Critère valeur technique conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 36
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Critère de performances environnementales conformément aux dispositions de l'article 13 du RAPC.
Pondération (points, valeur exacte): 4
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:
5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est
requis(e)
Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 23/09/2024 15:00 +02:00