Avis de marché
Département(s) de publication : 76
Annonce n° 24-114631
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Le Havre Seine Metropole
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 20008495200015
Ville : LE HAVRE
Code postal : 76085
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 76
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1540110
Identifiant interne de la consultation : 24AT-LHSM-1673-V
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Secrétariat de la Cao
Numéro de téléphone du contact : +33 235194476
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
-
- Dc 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc1-2019.doc) ou Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants;
- Dc 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ; - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
- Les références consistent en la présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des cinq dernières années (les références présentées au-delà des 5 dernières années ne seront pas prises en compte), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
- En l'absence de références, le candidat devra par tout moyen à sa convenance, justifier de sa capacité à réaliser les prestations.
- Contenu de la candidature (Cf. art 6-1-1 du règlement de la consultation)
* Prétendre à au moins une qualification exigée : Certificats de Qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants (nomenclature Fntp et Qualibat, Mase) ou équivalent.
Menuiseries intérieures - Cloisons - Doublages - Plafonds : Qualibat 4131, 4322
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 30/10/2024 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RECYCLAGE, D'UNE RECYCLERIE ET D'UNE PLATEFORME D'ACCUEIL DES DECHETS VERTS - Menuiseries intérieures - Cloisons - Doublages - Plafonds
Code CPV principal - Descripteur principal : 45421000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : - Objet du marché (Cf. art 2-1 du règlement de la consultation)
Le présent marché porte sur les travaux de construction d'un centre de recyclage, d'une recyclerie et d'une plateforme d'accueil des déchets verts et plus précisément la menuiserie intérieure, les cloisons, les doublages et les plafonds.
- Relance (Cf. art 2-2 du règlement de la consultation)
La présente consultation est lancée à l'issue d'une première consultation déclarée infructueuse pour le lot cité en objet du présent marché.
- Forme du marché (Cf. art 3-1 du règlement de la consultation)
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire conclu à prix forfaitaires
Lieu principal d'exécution du marché : Le Havre 76600 - LE HAVRE
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
- Durée du marché - Délais d'exécution (Cf. art 3-2 du règlement de la consultation)
La durée globale du marché de travaux débutera à compter de la date de notification, prendra fin au terme de l'année de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai le cas échéant.
Le délai global d'exécution des travaux pour l'ensemble est de treize mois et deux mois de préparation tel que mentionnée au planning par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux.
Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
Un ordre de service précise la date de démarrage du délai d'exécution.
- Durée de validité des propositions (Cf. art 4-1 du règlement de la consultation)
Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la limite fixée pour la réception de
l'offre.
- Variantes facultatives (Cf. art 4-3-2 du règlement de la consultation)
Les concurrents peuvent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (offre de base).
Mais ils peuvent également présenter une offre comportant une variante technique.
La variante portera uniquement sur le type de matériaux, en effet la pose de matériaux issus de filières de réemploi devra être proposée par le candidat.
Cette variante fera l'objet d'une DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) dédiées.
- Forme juridique de l'attributaire Cf. art 4-2-4 du règlement de la consultation)
Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur.
- Clause de négociation (Cf. art 6-5 du règlement de la consultation)
L'acheteur peut librement et de sa seule initiative décider d'engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour l'acheteur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité.
- Jugement des offres (Cf. art 7-2 du règlement de la consultation)
* La valeur technique des prestations, appréciée sur la base du mémoire technique et selon une valeur croissante de mérite (notée sur 100, pondération 4)
* Le prix des prestations, apprécié sur la base du montant HT indiqué dans la décomposition des prix globale et forfaitaire (noté sur 100, pondération 6)
- Instance chargée des procédures de recours - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours (Cf. art 10 du règlement de la consultation)
Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76005 Rouen cedex
e-mail :
[email protected].
Téléphone : 02.35.58.35.00
Fax : 02.35.58.35.03
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/10/2024
