CHU de Nice - Site de l'Archet 2 - LT1 et LT18 Réfection de la production d'ECS Remplacement des ballons

Durée du marché : La durée du marché commence à compter de la date de notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.
Le délai d'exécution des travaux fixé à l'article 4 du CCAP et ne pouvant en aucun cas être changé par le soumissionnaire est fixé à 8 semaines à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
Nombre et consistance des lots : LOT UNIQUE : CHU DE NICE - Site de l'Archet 2 - LT 1 et LT 18 - Réfection de la production d'ECS - Remplacement des ballons
Code CPV: 45332200-5 Travaux d'installation de distribution d'eau

Modalités d'attribution : Le MAPA est conclu sous la forme d'un MAPA à quantité ferme. Les entreprises peuvent présenter leur offre sous forme d'entreprise unique, de groupement solidaire ou conjoint. Dans le cas d'un groupement, l'un des prestataires, membre du groupement, doit être désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire (Cf. article R2142-24 du Code de la Commande Publique).
En cas de groupement conjoint le pouvoir adjudicateur souhaite que le mandataire du groupement soit solidaire pour l'exécution de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Marché de Travaux : CHU DE NICE - Site de l'Archet 2
Référence : 2025-MAPA087-FTIE
Justificatifs sollicités : Cf. règlement de la consultation
Variantes : non
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
Critères de sélection : Valeur financière : 40%
Valeur technique : 55%
Valeur environnementale et sociale : 5%
Date limite :
Renseignements divers : Montant estimatif : 62 000 euro(s) HT
Adresse ou peut être retiré le DCE : https://ght06.safetender.com
Si visite des lieux :
Une visite préalable des lieux est fortement recommandée avant établissement de l'offre comme défini à l'article 9 du RCn°2025-449.
Les modalités sont une prise de rendez-vous avec les services techniques de site uniquement par l'adresse mail [email protected].
Dépôt par voie électronique : https://ght06.safetender.com
Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Tribunal Administratif de Nice
Adresse : 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice cedex 1
Téléphone : 0489978600
Courriel : [email protected]
Adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr
Adresse Internet : https://ght06.safetender.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 21 JUILLET 2025