CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge Ouest

France: Murs de soutènement
CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur

1.1 Acheteur
Nom officiel: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Activité de l'entité adjudicatrice: Activités portuaires
2 Procédure

2.1 Procédure
Titre: CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Description: CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Identifiant de la procédure: c0c02dff-9033-4be2-b0c0-62fd7fdce558
Identifiant interne: 25IP001
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec
négociation
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:

2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262620 Murs de soutènement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44212400 Palplanches

2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires: Port Ouest de Dunkerque

2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: L'attribution du marché pourra donner lieu à négociation dans les conditions définies
au Règlement de la consultation (Phase Candidature). Le GPMD se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur
la base des offres initiales sans négociation. Visite obligatoire uniquement pour la remise des offres. Les PSE et les
variantes ne sont pas autorisées. Le présent avis de publicité est complété par le règlement de la consultation (Phase
Candidature) téléchargeable gratuitement sur le site du profil acheteur du GPMD. En cas de contradiction entre le
présent avis de publicité et ledit règlement de la consultation, ce dernier prévaudra.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5 Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Description: CAP 2020 : Travaux de création d'un écran de soutènement au droit de la berge ouest
Identifiant interne: 25IP001

5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262620 Murs de soutènement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44212400 Palplanches
Options:
Description des options: Le GPMD se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés publics sans
publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées
au titulaire en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique dans les conditions prévues au
CCAP du marché.

5.1.3 Durée estimée
Durée: 11 Mois

5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai d'exécution du marché est de 11 mois dont 2 mois de période de préparation
de chantier (hors garantie de parfait achèvement)

5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Voir article 6 du règlement de la consultation (Phase Candidature)
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir article 6 du règlement de la consultation (Phase Candidature)
Critère:
Type: Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Nom: Voir article 6 du règlement de la consultation (Phase Candidature)

5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Nom:
Description: Prix des prestations proposées
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Qualité des moyens et de la démarche santé et sécurité au travail proposés
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Qualité et pertinence du planning prévisionnel détaillé proposé accompagné d'une note explicative de
fonctionnement
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 5
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Qualité de l'organisation générale du chantier et des modalités d'exécution des travaux proposées
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 10
Critère:
Type: Qualité
Nom:
Description: Qualité de la démarche environnementale proposée
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 15
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution:

5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?
PCSLID=CSL_2025_19CQkWRMHa

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?
PCSLID=CSL_2025_19CQkWRMHa
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Garantie de parfait achèvement + garantie décennale portant sur l'écran de
soutènement. Retenue de garantie de 5% (3% si PME) pour couvrir la garantie de parfait achèvement uniquement
dans les conditions définies dans le marché.
Date limite de réception des demandes de participation: 27/02/2025 12:00 +02:00
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Conditions relatives à l'exécution du contrat: NC
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Montage financier: Crédit d'investissement du GPMD

5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: GRAND PORT
MARITIME DE DUNKERQUE -
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Lille -
Organisation qui reçoit les demandes de participation: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE -
Organisation qui traite les offres: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE -
8 Organisations

8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement: 17590003400026
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039
Ville: Lille
Code postal: 59014
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0359542342
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1 ORG-0001
Nom officiel: GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Numéro d'enregistrement: 78359503600014
Adresse postale: 2505 Route de l'Ecluse Trystram BP 46534
Ville: Dunkerque
Code postal: 59386
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Point de contact: M. Stéphane GAVAUD
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0328287433
Profil de l'acheteur: https://www.achatpublic.com/
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 5fbd2a84-b0a3-41aa-882c-002f15c0ad91 - 04
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 30/01/2025 14:09 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français