Bruges - Rénovation bâtiment de bureau et logistique

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : HOPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT
 
Correspondant : M. Cedric Marteau, Responsable achats, 97 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 33110 LE BOUSCAT, tél. : 06 27 47 92 37, courriel : [email protected], adresse internet du profil acheteur : https://fromsmash.com/AO-travaux-rue-de-lhermite
 
Objet du marché : Bruges - Rénovation bâtiment de bureau et logistique
 
Type de marché de travaux :
 
Lieu d'exécution et de livraison : 7 rue de l'hermite, 33520 Bruges
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
 
Prestations divisées en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 23 novembre 2026 et jusqu'au 31 mars 2027
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 23 novembre 2026
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 06 novembre 2026
 
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5 % appliquée sur chaque acompte, conformément au plafond de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, pouvant être remplacée par une caution bancaire ou une garantie à première demande d'un montant équivalent, émise par un établissement financier agréé. Justification, avant signature du marché puis à chaque échéance annuelle, d'une assurance de responsabilité décennale et d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les travaux du lot concerné.
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Opération financée sur les fonds propres de l'établissement ; aucune subvention publique. Prix global et forfaitaire. Règlement des situations à 30 jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage des décomptes vérifiés par le maître d'oeuvre / BET. Modalités détaillées au CCAP.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire. La composition du groupement et l'identité du mandataire seront précisées dans l'offre.
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Les pièces à produire par les candidats sont celles précisées à l'article 8 du règlement de consultation figurant au DCE, à savoir :

Candidature : extrait Kbis de moins de 3 mois ou équivalent ; attestations de régularité fiscale et sociale (URSSAF) de moins de 6 mois ; attestation de vigilance ; attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité ; attestation d'assurance de responsabilité décennale en cours de validité couvrant le lot concerné (obligatoire, à peine de rejet) ; qualifications professionnelles en rapport avec le lot (Qualibat, Qualifelec, Qualipac ou équivalent) ; chiffres d'affaires des trois derniers exercices et effectifs ; références de chantiers similaires de moins de cinq ans (montant, nature, maître d'ouvrage) ; le cas échéant, identité et attestations des sous-traitants.

Offre : acte d'engagement / projet de marché complété, daté et signé ; mémoire technique (moyens humains et matériels, méthodologie, planning, hygiène et sécurité, dispositions environnementales) ; DPGF complétée par lot ; attestation de visite de site obligatoire ; le cas échéant, DPGF et mémoire des variantes.

Le maître d'ouvrage n'ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur, les formulaires DC/NOTI ne sont pas exigés. Une déclaration sur l'honneur d'absence d'interdiction de contracter et de régularité fiscale et sociale est toutefois demandée.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (50 %)
• Prix des prestations (30 %)
• Délai d'exécution (10 %)
• Performance environnementale (10 %)
 
Type de procédure  : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des candidatures : 09 octobre 2026 à 23 h 59
 
Date limite de réception des offres : 16 octobre 2026 à 23 h 59
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : HSB-0926
 
Renseignements complémentaires : Consultation privée. Le maître d'ouvrage, organisme privé à but non lucratif, n'a pas la qualité de pouvoir adjudicateur et n'est pas soumis au code de la commande publique ; l'opération ne bénéficie d'aucune subvention publique. Les règles applicables sont exclusivement celles du règlement de consultation figurant au DCE. Visite de site obligatoire (attestation à joindre à l'offre). Variantes autorisées. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de négocier et d'attribuer les marchés lot par lot.
Ci-dessous le lien de téléchargement des pièces valable jusqu'au 30/09/2026 : https://fromsmash.com/AO-travaux-rue-de-lhermite
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2026
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Correspondant : M. Cédric Marteau , (actuellement saisi « Hopital suburbaun » — il y a une coqui, 97 avenue Georges Clémenceau, 33110 Le Bouscat, tél. : 06 27 47 92 37, courriel : [email protected]
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Correspondant : M. cedric Marteau , (actuellement saisi « Hopital suburbaun » — il y a une coqui, 97 avenue Georges Clémenceau, 33110 Le Bouscat, tél. : 06 27 47 92 37
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Correspondant : M. cedric Marteau , (actuellement saisi « Hopital suburbaun » — il y a une coqui, 97 avenue georges clemenceau, 33110 LE BOUSCAT, tél. : 06 27 47 92 37, courriel : [email protected]
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Correspondant : M. cedric Marteau , 97 avenue Georges Clémenceau, 33110 LE BOUSCAT, tél. : 06 27 47 92 37, courriel : [email protected]
 
Nature et désignation des lots :

Lot(s) Lot 01- Démolitions Curage et démolitions intérieures du bâtiment existant : dépose des cloisons, faux plafonds, revêtements, menuiseries et équipements techniques, démolitions ponctuelles, tri, évacuation et traçabilité des déchets de chantier.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 2 - Gros oeuvre Travaux de gros œuvre : reprises et créations d'ouvertures, renforts structurels, dalles, massifs et ouvrages en maçonnerie et béton armé nécessaires au réaménagement du bâtiment.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 3 – Enduits Travaux d'enduits de façade : préparation et traitement des supports, reprise des fissures, réalisation des enduits extérieurs et finitions.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 4 - Étanchéité Travaux d'étanchéité des toitures : isolation thermique, complexe d'étanchéité, relevés, évacuations des eaux pluviales et ouvrages accessoires.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 5 - Charpente Travaux de charpente : reprise, renforcement et création d'ouvrages de charpente, traitement des bois et ouvrages accessoires.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 6 – Menuiseries extérieures Fourniture et pose de menuiseries extérieures (fenêtres, portes et châssis vitrés), occultations et ouvrages associés, dans le respect des performances thermiques et d'accessibilité.

Lot(s) Lot 7 - Plâtrerie Cloisons de distribution, doublages isolants, faux plafonds et habillages en plaques de plâtre, avec traitement acoustique et thermique.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 8 – Menuiseries intérieures Fourniture et pose de blocs-portes intérieurs (dont portes coupe-feu), placards, habillages, plinthes et agencements menuisés.
Etendue ou quantité : Voir DDQE

Lot(s) Lot 9 – Sols souples Préparation des supports (ragréage) puis fourniture et pose de revêtements de sols souples adaptés aux locaux de santé, avec remontées en plinthes et barres de seuil.

Lot(s) Lot 10 - CVC / Plomberie sanitaire Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie et appareils sanitaires : production, réseaux, terminaux, régulation et mise en service des installations.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 11 - Électricité CFO / CFA Courants forts et courants faibles : distribution électrique, tableaux, éclairage, prises de courant, précâblage informatique et téléphonie, sécurité incendie et équipements associés.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 12 - Faïence Revêtements muraux en faïence et carrelage des locaux humides et sanitaires, avec préparation des supports et étanchéité sous carrelage.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 13 – Peinture Préparation des supports et mise en peinture des murs, plafonds, menuiseries et ouvrages intérieurs, ainsi que les revêtements muraux.
Etendue ou quantité : Voir DQE

Lot(s) Lot 14 - VRD Voirie et réseaux divers : terrassements, réseaux d'eaux usées et pluviales, raccordements aux concessionnaires, voiries, stationnements et aménagements de surface.
Etendue ou quantité : Voir DQE