Avis de marché
Département(s) de publication : 68
Annonce n° 25-51369
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville De Colmar
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21680066400015
Ville : COLMAR CEDEX
Code postal : 68021
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 68
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1643451
Identifiant interne de la consultation : Ville de Colmar
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique de la Ville de Colmar
Numéro de téléphone du contact : +33 368090395
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 06/06/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Aménagement de voirie de la rue du Muscat (terrassement, maçonnerie, assainissement, enrobés…)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233141
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché n'est pas alloti. La division en lots risquerait de rendre techniquement plus complexe et financièrement plus onéreuse l'exécution des prestations.
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire de travaux à prix unitaires
Lieu principal d'exécution du marché : Ville de Colmar et plus particulièrement la rue du Muscat 68000 - COLMAR
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Procédure adaptée ouverte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique).
Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur :
https://www.marches-publics.info/
Le délai de validité des offres est de 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Le marché est conclu à compter de sa date de notification au titulaire, jusqu'à la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement des travaux.
Les délais détaillés d'exécution des prestations sont ceux proposés par le titulaire dans le cadre de son offre.
Ils respectent impérativement les échéances imposées par le pouvoir adjudicateur et notamment le délai global d'exécution de 123 jours calendaires, à compter du 15 juillet 2025. La notification d'un ordre de service prescrira le début des travaux. Le délai global d'exécution n'intègre pas la période de préparation de chantier dont la durée est fixée à 15 jours (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux). La période de préparation de chantier commencera à compter de la notification du marché.
Le délai d'exécution commence à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux.
Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.info/
Les soumissionnaires peuvent présenter à leur initiative et au maximum deux variantes libres au sens de l'article R.2151-8-2° du Code de la Commande Publique. La remise d'un nombre supérieur de variante entrainera le rejet de toutes les variantes proposées. Dans cette hypothèse, seule la solution de base pourra alors être analysée.
Chaque offre variante devra répondre aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage tout en offrant la possibilité de bénéficier d'avantages (en termes de performance, d'entretien, de délai d'exécution ou encore de prix,etc). Ces avantages présentés par l'offre variante devront clairement être définis, argumentés et justifiés.
Aucune variante au sens de l'article R2151-9 du Code de la Commande Publique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le détail des documents à remettre pour le dépôt d'une offre variante est indiqué dans le règlement de consultation. L'analyse des offres variantes se fera dans les conditions décrites dans le règlement de consultation.
Les modalités de retrait du DCE, de composition des candidatures et des offres, de dépôt des plis et de jugement des candidatures et des offres sont détaillées dans le règlement de consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/05/2025
