Dce livré
web.2067.6
Régie des Ports Raphaëlois (83)
vendredi 25 septembre 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur)
04 septembre 2026
AMENAGEMENT D'UNE ZONE PIETONNE PORT SANTA-LUCIA - REGIE DES PORTS RAPHAELOIS (83700)
Procédure Adaptée Ouverte + 90 k Euros
https://v2.marches-securises.fr/entreprise/?module=liste_consultations&r=Regie-des-Ports-Raphaelois_83_20260904W2_01
*********************************************************
Saint-Raphaël, le 04 septembre 2026.
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l'organisme qui passe le marché :
Régie des Ports Raphaëlois-Hôtel de ville -Place Sadi Carnot 83700 Saint-Raphaël -Tél: 04 94 95 34 30
Nature du marché :
Marché de travaux
Procédure de passation :
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1o du Code de la commande publique.
Objet du marché :
AMENAGEMENT D'UNE ZONE PIETONNE -PORT SANTA-LUCIA
REGIE DES PORTS RAPHAELOIS (83700)
Lieu(x) d'exécution :
Port Santa-Lucia
83700 Saint-Raphaël
Nomenclature
Code principal Description
45233260-9 Travaux de construction de voies piétonnes
45233222-1 Travaux de pavage et de resurfacage de chaussées
45262300-4 Travaux de bétonnage
45262522-6 Travaux de maconnerie
Délai d'exécution : Fin de chantier : 11 décembre 2026 La consultation comporte des tranches : Non
Marché alloti : Non
Lieu de retrait du dossier de consultation : Le DCE est téléchargeable sur le site Internet :
http://www.marches-securises.fr
Date limite de réception des offres : Vendredi 25 septembre 2026 à 12h00
Modalité de réception des offres : Via plateforme marché-sécurisés
Critères de jugement :
Critères Pondération
1-Prix des prestations Note offre (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre) - pondération du critère prix 60
2-Valeur technique 40
- 2.1 Méthodologie 15.
- 2.2 Qualité des matériaux 10
- 2.3 Phasage et délais 10
- 2.4 Gestion des nuisances et des déchets 5.
Pondération totale des critères d'attribution : 100
Visite
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Pour effectuer cette visite, il convient de prendre rendez-vous auprès de :
Capitainerie du port Santa-Lucia
Tél : 04.94.95.34.30
Mails :
[email protected]Renseignements
Renseignements complémentaires :
Via la plateforme https://marches-securises.fr.
Date de l'envoi de l'avis à la publication :
04 septembre 2026
