Aménagement d'une base de loisirs au lac de la Chausselière

3. Caractéristiques principales : Marché de travaux

Code principal, description : 45113000-2 travaux de chantier

Lot(s) ; code principal ; description :
-  01 ; 45260000-7 ; Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
-  02 ; 45262650-2 ; Travaux de bardage
-  03 ; 09310000-5 ; Electricité
-  03 ; 45421140-7 ; Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
-  03 ; 45421150-0 ; Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
-  03 ; 45330000-9 ; Travaux de plomberie
-  03 ; 44112200-0 ; Revêtements de sol
-  03 ; 45421146-9 ; Mise en place de plafonds suspendus
-  03 ; 45331210-1 ; Travaux d'installation de ventilation
-  03 ; 44810000-1 ; Peintures
-  03 ; 45421152-4 ; Installation de cloisons
-  04 ; 45232410-9 ; Travaux d'assainissement
-  04 ; 45234116-2 ; Travaux de construction de voies
4. Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique

5. Allotissement : Lot(s), désignation :
01 : Travaux de sur couverture de constructions modulaires existantes
02 : Travaux de bardage en habillage de constructions modulaires existantes
03 : Travaux d'aménagement de constructions modulaires existantes
04 : Travaux de VRD pour l'aménagement d'une base de loisirs
Lot(s) ; Tranche(s) ; Désignation de la tranche :
-  01 ; S. O ; Travaux de sur couverture de constructions modulaires existantes
-  02 ; S. O ; Travaux de bardage en habillage de constructions modulaires existantes
-  03 ; Tranche ferme ; Travaux d'aménagement sur la base nautique
-  - ; T01 ; Travaux aménagement du local de stockage de la base terrestre
-  04 ; Tranche ferme ; Travaux d'aménagement VRD de la base nautique
-  - ; T01 ; Travaux de réalisation d'un quai de bus et un stationnement PMR
6. Type et forme du contrat : Marché ordinaire à prix global et forfaitaire (DPGF) pour les lots n° 1, n° 2 et n° 3 et à prix unitaires et forfaitaire (BPUF) pour le lot n° 4.

7. Durée du marché / délai d'exécution des prestations : Le délai d'exécution des travaux, période de préparation incluse, tous lots confondus, est de 13 semaines maximum.
Début d'exécution des prestations à compter de l'Ordre de Service (OS) de démarrage.
Le candidat doit joindre un planning détaillé d'exécution des prestations.
Début prévisionnelle des travaux (période de préparation incluse) le 23/02/2026

8. Variantes à l'initiative du candidat : Aucune variante libre à l'initiative des candidats n'est autorisée.

9. Variantes imposées : Aucune variante particulière de type Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) ou Prestation Alternative (PA) n'est imposée par le pouvoir adjudicateur

10. Modalités de financement : Fonds propres de Terres de Montaigu, Communauté d'agglomération. Paiement par mandat administratif sous 30 jours, à compter de la réception de la facture.

11. Modalités de retrait du dossier de consultation : A consulter et télécharger gratuitement sur le site www.marches-securises.fr (pouvoir adjudicateur : Terres de Montaigu, Communauté d'Agglomération)

12. Forme juridique en cas de groupement : En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

13. Liste des documents a remettre par le candidat : La liste des pièces de la candidature et du dossier d'offre à remettre par le candidat sont précisés à l'article 6 du Règlement de la consultation.

14. Critères de jugement des offres : Les conditions de participation, la liste des documents devant être remis par les candidats, ainsi que les critères et sous-critères de jugement des offres sont précisés dans le Règlement de la Consultation (RC).

15. Date et lieu de remise des offres : Les offres devront parvenir avant le mercredi 21 janvier 2026 à 12 H 00 sur le profil acheteur : www.marches-securises.fr
16. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres

17. Services ou les renseignements peuvent être obtenus : Les candidats pourront transmettre leur demande écrite de renseignement technique et/ou administratif par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : www.marches-securises.fr
18. Services habilites à donner des renseignements relatifs aux délais et voies de recours : Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette, 44000 Nantes, Tél. : 02 40 99 46 00

19. Informations diverses : Offre en français et en euro. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les deux premiers candidats du classement, sous réserve d'un nombre suffisant d'offres correspondant aux besoins du pouvoir adjudicateur. Visite facultative le jeudi 8 janvier 2026 et mardi 13 janvier 2026 selon modalités précisées au Règlement de consultation.

20. Date d'envoi du présent avis à la publication : Le 19/12/2025