Amélioration du fonctionnement de deux bassins de stockage / restitution (2 lots).

Avis de marché
Département(s) de publication : 45
Annonce n° 26-14536
Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Orléans Métropole
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24450046800040
Ville : Orléans
Code postal : 45058
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 45
Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1778125
Identifiant interne de la consultation : M25A0095
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : - Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Renvoi au règlement de la consultation - Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Renvoi au règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 20/03/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Amélioration du fonctionnement de deux bassins de stockage / restitution (2 lots)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45232410
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation allotie donnera lieu à 2 marchés distincts :
- Lot n°1 : marché conclu à prix global et forfaitaire
- Lot n°2 : marché conclu à prix unitaire.
A titre indicatif, le démarrage de la phase préparatoire est prévu dans le courant du premier semestre 2026
Lieu principal d'exécution du marché : Le bassin de Lamballe à Fleury les Aubrais et le bassin de la Chilesse à Saint Jean de la Ruelle 45400 - Fleury les Aubrais et 45140 Saint Jean de la Ruelle
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : 1 : Bassin de Lamballe. Un ordre de service précisera la date de démarrage des prestations et le délai d'exécution des travaux est fixé à 1 mois à compter de la notification de cet ordre de service. Les critères de jugement des offres propres au lot n° 1 avec des sous-critères distincts sont précisés dans le règlement de la consultation (article 7-2)

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232410
Lieu d'exécution du lot : Fleury les Aubrais - Bassin Lamballe - Accessible entre les numéros 144 et 146 de la rue Marcelin Berthelot -
Description du lot : 2 : Bassin de la Chilesse. Un ordre de service précisera la date de démarrage des prestations et le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 mois à compter de la notification de cet ordre de service. Les critères de jugement des offres propres au lot n° 2 avec des sous-critères distincts sont précisés dans le règlement de la consultation (article 7-2)

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232410
Lieu d'exécution du lot : Saint Jean de la Ruelle - Bassin de la Chilesse - Accessible depuis la rue du Duc d'Antin
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché afin de leur permettre de les visualiser et estimer les contraintes d'exécution des travaux. Les modalités sont précisées dans le règlement de la consultation (article 4-4)
Autres informations complémentaires : =>Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
=>La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.
=>Négociation : L'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le règlement de la consultation, article 6).
=>Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
Tribunal administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
[email protected] - http://orleans.tribunal-administratif.fr/
=>Délais de recours : Cf. selon les dispositions légales en vigueur et notamment le code de justice administrative.
=>Examen des candidatures : Le maître d'ouvrage vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à l'article 5-1 du règlement de la consultation.
=>Jugement des offres selon les critères et sous-critères indiqués dans le règlement de la consultation (article 7-2)

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/02/2026