Réhabilitation et résidentialisation de la résidence « Les Sagnes »

France: Travaux de réfection
Réhabilitation et la résidentialisation de la Résidence « Les Sagnes », sise 27, Avenue Giscard
D'Estaing 06200 NICE, totalisant 189 logements, répartis en 3 bâtiments.
Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Côte d'Azur Habitat
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Réhabilitation et la résidentialisation de la Résidence « Les Sagnes », sise 27, Avenue Giscard D'Estaing 06200
NICE, totalisant 189 logements, répartis en 3 bâtiments.
Description: La présente consultation concerne la réhabilitation et la résidentialisation de la Résidence « Les Sagnes
» - 27, Avenue Giscard D'Estaing 06200 NICE, totalisant 189 logements, répartis en 3 bâtiments. Le présent marché
est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert, en application des articles L.2124-1 et L.2124-2 de l'ordonnance
n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de Commande Publique et des articles
R.2124-1 et R.2124-2, R.2161-2 à 5 et R.2172-2 5° du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du Code de la Commande Publique. Les opérateurs économiques ont été expressément informés
que l'acheteur a décidé de recourir à la procédure d'appel d'offres ouvert qui ne permet pas la négociation et donc
sur le fait que l'offre remise ne pourra pas être améliorée en cours de procédure. Les opérateurs ont été invités à
formuler leur meilleure offre. La consultation est décomposée en 5 lots, étant précisé que le lot n°5 fera l'objet d'une
consultation lancée ultérieurement.
Identifiant de la procédure: 76519317-f5af-4d3e-985f-39d0ce3462d4
Avis précédent: 315d8c22-a8c6-4374-ba55-8c9727d2d11f-01
Identifiant interne: AOO Réha Sagnes

La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: La présente consultation des entreprises fait l'objet d'un appel d'offres
ouvert en application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code de la commande publique.
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
2.1.2 Lieu d'exécution
Adresse postale: 27, Avenue Giscard D'Estaing
Ville: Nice
Code postal: 06200
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Informations complémentaires: Résidence « Les Sagnes » - 27, Avenue Giscard D'Estaing 06200 NICE, totalisant
189 logements La résidence « Les Sagnes » est composée de 3 bâtiments répartis de la façon suivante : 1) Bâtiment
1 (A) : Ce bâtiment comporte 3 cages d'escalier desservant 7 niveaux compris rez de chaussée et totalisant 63
logements répartis de la façon suivante : - 21 F2 - 28 F3 - 14 F5 2) Bâtiment 2 (B) : Ce bâtiment comporte 3 cages
d'escalier desservant 7 niveaux compris rez de chaussée et totalisant 63 logements répartis de la façon suivante : -
21 F2 - 28 F3 - 14 F4 3) Bâtiment 3 (C) : Ce bâtiment comporte 3 cages d'escalier desservant 7 niveaux compris rez
de chaussée et totalisant 63 logements répartis de la façon suivante : - 21 F2 - 28 F3 - 14 F4 Adresse postale : 27,
Avenue Giscard D'Estaing - 06200 NICE. La typologie des logements pour l'ensemble des 3 bâtiments se présente
donc de la façon suivante : - 63 F2 - 84 F3 - 28 F4 - 14 F5 L'ensemble totalisant ainsi 189 logements.
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 10 836 656 Euro
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Lot 1: ORGANISATION DU CHANTIER (1A) - GROS OEUVRE - MAÇONNERIE - PLATRERIE -
FAUXPLAFONDS - CARRELAGE - FAÏENCE (1B) - MENUISERIE INTERIEURE BOIS (1C) - PEINTURE
INTERIEURE (1D) - SOLS SOUPLES (1 E)
Description: La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses
techniques particulières commun aux lots, et spécifique à chaque lot (un seul document). Il est précisé qu'à termes, la
réhabilitation sera labellisée « BBC RENOVATION » et « BDM Bronze ».
Identifiant interne: 1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45223220 Travaux de gros oeuvre
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45262522 Travaux de maçonnerie
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45442100 Travaux de peinture
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45432100 Travaux de pose de revêtements de sols
Options:
Description des options: Lot 1: décomposé en tranches: *Tranche optionnelle n°1 : Chapitre lot 1B (maçonnerie,
plâtre, fx plafond, carrelage, faïence) : isolation thermique des loggias, chapitre 1D (peinture intérieure) : peinture
sur les isolations thermique intérieure *Tranche optionnelle n°4: chapitre 1D (peinture intérieure) : peinture
complémentaire logements (travaux induits), chapitre 1 E (sols souples) : sols complémentaires pièces humides
(travaux induits), chapitre 1B: faïence complémentaire. Le marché n'est pas reconductible.
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville: Nice
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des
entreprises (DCE) est dématérialisé. il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique
électronique. Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des
entreprises (DCE), documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence
le cas échéant, via le profil acheteur : www.achatpublic.com lors du téléchargement du dossier de consultation,
le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique
téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance
électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement
de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais. le candidat ne pourra porter
aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de
dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la
saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de
non-indication de la dite adresse électronique, en cas de suppression de l'adresse ou en cas de téléchargement du
DCE ailleurs que sur le profil d'acheteur. en cas de difficulté quant au téléchargement du DCE ou lors de la remise de
son pli, le candidat est invité à se rapprocher du support technique : achat public antony parc 2 10 place du général
de gaulle bp 20156 92186 antony cedex. téléphone: 01 79 06 76 00. mail:[email protected] en application
de l'article r.21327 du décret n° 20181075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur.
La signature électronique de l'Acte d'Engagement n'est pas exigée au stade du dépôt de l'offre. Cependant les
candidats peuvent signer électroniquement leur Acte d'Engagement dès le dépôt de leur offre. L'Acte d'Engagement
du marché sera uniquement signé, in fine, en version papier par l'attributaire et Côte d'Azur Habitat.
5.1.3 Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 580 026 Euro
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires: La durée globale d'exécution des travaux sus visées est de 24 mois, période de
préparation de deux mois inclus.
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix de l'offre sera évalué pour 40% de la note totale (ramené à 8 points/20). Il sera apprécié sur le
montant total de la proposition financière, toutes tranches confondues.
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: La qualité de l'offre : la valeur technique ou qualité de l'offre qui sera évaluée pour 60% de la note
totale (ramené à 12/20), est jugée selon les précisions indiquées ci-après. 1 - Méthodologie et organisation (4
points) : Méthodologie et organisation du chantier proposées, avec intégration des contraintes du site (accès,
stockage, grutage, etc.), gestion des travaux en milieu occupé, sécurité sur le chantier et optimisation logistique.
Côte d'Azur Habitat appréciera la clarté et l'efficacité de la méthodologie proposée, en lien avec l'identification
et la prise en compte des contraintes de sites, la gestion du chantier en milieu occupé, la sécurité du chantier et
l'optimisation des moyens logistiques. 2 - Adéquation avec les prescriptions techniques (3 points) : Conformité
des solutions proposées avec les exigences techniques, qualité des matériaux, équipements et procédés mis en
oeuvre. Côte d'Azur Habitat jugera de la pertinence et de la qualité des matériaux et produits/procédés proposés
par le candidat, à la lumière des attendus du CCTP. 3 - Références et expertise (2 points) : Composition de
l'équipe dédiée (organigramme), expérience de l'équipe dédiée affectée au chantier à travers ses références,
savoir-faire dans des prestations similaires, et qualifications, prise en compte de la coactivité sur site (intervenants
divers, lots, partenaires…). Côte d'Azur Habitat appréciera la suffisance et la pertinence de l'équipe dédiée sur
le chantier, en lien notamment avec les délais d'exécution du chantier. 4 - Délai d'exécution (1 point) : Analyse
critique du planning de travaux proposé par la MOE, intégrant les optimisations envisageables, en cohérence
avec les travaux des autres corps d'états. Côte d'Azur Habitat jugera la pertinence et la cohérence du chemin
critique proposé par le candidat, des points de blocage et des optimisations éventuelles au regard notamment
de la forte coactivité du site. 5 - Critère environnemental (2 points) : Engagement en faveur du développement
durable (réduction de l'impact écologique, choix de matériaux écoresponsables, gestion des déchets tant en cours
de chantier que dans la pérennité du projet). Côte d'Azur Habitat appréciera le réalisme, la portée et le maintien
dans le temps des mesures proposées par le candidat. Synthèse multicritères pour l'attribution du marché: La
note finale du candidat est obtenue par l'addition des notes relatives aux deux critères pondérés (prix et qualité),
et calculée sur 20 points. Le classement final des offres est établi en conséquence. L'offre retenue est celle qui
obtient le plus de points. En cas d'égalité totale de points entre plusieurs candidats, le classement sera effectué
sur la base du critère majoritaire.
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 60
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Nice
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Nice
Informations relatives aux délais de recours: A exercer avant la signature du contrat - Un référé précontractuel
(articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). Le juge du référé précontractuel
du Tribunal administratif de Nice dont l'adresse est mentionnée à l'article 8 du présent règlement de consultation peut
être saisi jusqu'à la signature du contrat. A exercer après la signature du contrat - Un référé contractuel devant le
Tribunal administratif de Nice (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative).
Il peut être exercé dans un délai de : • 31 jours, à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat ; • 6
mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si
aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée. - Un recours de plein contentieux en contestation
de validité contractuelle devant le Tribunal administratif de Nice, issu de la jurisprudence « Département de Tarn
et Garonne » (CE, 4 avril 2014, n°358994). Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois « à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ». Cette condition de publicité peut être remplie « notamment
au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect
des secrets protégés par la loi ». Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la publication d'un avis
d'attribution au JOUE suffit pour déclencher ce délai. En procédure adaptée, l'acheteur doit adapter sa publicité
à l'objet et au montant du contrat. A exercer en cas de déclaration sans suite ou infructueuse de la procédure -
Un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nice, dirigé contre la décision d'abandonner
la procédure en la déclarant infructueuse ou sans suite. Le délai est de deux mois à compter de la publication ou
notification de la décision.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Côte d'Azur
Habitat
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Côte d'Azur Habitat
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Nice
Organisation qui exécute le paiement: Côte d'Azur Habitat
Organisation qui signe le marché: Côte d'Azur Habitat
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0005
Titre: Lot 2: TRAITEMENT DE L'ENVELOPPE DES BATIMENTS : ECHAFAUDAGES (2A) - TRAITEMENT DES
FACADES (2B) - MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS DES BAIES (2C) - ETANCHEITE ET
SECURITE COLLECTIVE EN TERRASSE (2D)
Description: La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses
techniques particulières commun aux lots, et spécifique à chaque lot (un seul document). Il est précisé qu'à termes, la
réhabilitation sera labellisée « BBC RENOVATION » et « BDM Bronze ».
Identifiant interne: 2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45262100 Travaux d'installation d'échafaudages
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45321000 Travaux d'isolation thermique
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45261420 Travaux d'étanchéification
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421000 Travaux de menuiserie
Options:
Description des options: Lot 2: décomposé en tranches: *Tranche optionnelle n°2 : Chapitre 2B (traitement de
façades) : isolation complémentaire sur points singuliers divers Le marché n'est pas reconductible.
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville: Nice
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des
entreprises (DCE) est dématérialisé. il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique
électronique. Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des
entreprises (DCE), documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence
le cas échéant, via le profil acheteur : www.achatpublic.com lors du téléchargement du dossier de consultation,
le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique
téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance
électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement
de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais. le candidat ne pourra porter
aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de
dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la
saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de
non-indication de la dite adresse électronique, en cas de suppression de l'adresse ou en cas de téléchargement du
DCE ailleurs que sur le profil d'acheteur. en cas de difficulté quant au téléchargement du DCE ou lors de la remise de
son pli, le candidat est invité à se rapprocher du support technique : achat public antony parc 2 10 place du général
de gaulle bp 20156 92186 antony cedex. téléphone: 01 79 06 76 00. mail:[email protected] en application
de l'article r.21327 du décret n° 20181075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur.
La signature électronique de l'Acte d'Engagement n'est pas exigée au stade du dépôt de l'offre. Cependant les
candidats peuvent signer électroniquement leur Acte d'Engagement dès le dépôt de leur offre. L'Acte d'Engagement
du marché sera uniquement signé, in fine, en version papier par l'attributaire et Côte d'Azur Habitat.
5.1.3 Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 6 896 461 Euro
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires: La durée globale d'exécution des travaux sus visées est de 24 mois, période de
préparation de deux mois inclus.
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix de l'offre sera évalué pour 40% de la note totale (ramené à 8 points/20). Il sera apprécié sur le
montant total de la proposition financière, toutes tranches confondues.
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: La qualité de l'offre : la valeur technique ou qualité de l'offre qui sera évaluée pour 60% de la note
totale (ramené à 12/20), est jugée selon les précisions indiquées ci-après. 1 - Méthodologie et organisation (4
points) : Méthodologie et organisation du chantier proposées, avec intégration des contraintes du site (accès,
stockage, grutage, etc.), gestion des travaux en milieu occupé, sécurité sur le chantier et optimisation logistique.
Côte d'Azur Habitat appréciera la clarté et l'efficacité de la méthodologie proposée, en lien avec l'identification
et la prise en compte des contraintes de sites, la gestion du chantier en milieu occupé, la sécurité du chantier et
l'optimisation des moyens logistiques. 2 - Adéquation avec les prescriptions techniques (3 points) : Conformité
des solutions proposées avec les exigences techniques, qualité des matériaux, équipements et procédés mis en
oeuvre. Côte d'Azur Habitat jugera de la pertinence et de la qualité des matériaux et produits/procédés proposés
par le candidat, à la lumière des attendus du CCTP. 3 - Références et expertise (2 points) : Composition de
l'équipe dédiée (organigramme), expérience de l'équipe dédiée affectée au chantier à travers ses références,
savoir-faire dans des prestations similaires, et qualifications, prise en compte de la coactivité sur site (intervenants
divers, lots, partenaires…). Côte d'Azur Habitat appréciera la suffisance et la pertinence de l'équipe dédiée sur
le chantier, en lien notamment avec les délais d'exécution du chantier. 4 - Délai d'exécution (1 point) : Analyse
critique du planning de travaux proposé par la MOE, intégrant les optimisations envisageables, en cohérence
avec les travaux des autres corps d'états. Côte d'Azur Habitat jugera la pertinence et la cohérence du chemin
critique proposé par le candidat, des points de blocage et des optimisations éventuelles au regard notamment
de la forte coactivité du site. 5 - Critère environnemental (2 points) : Engagement en faveur du développement
durable (réduction de l'impact écologique, choix de matériaux écoresponsables, gestion des déchets tant en cours
de chantier que dans la pérennité du projet). Côte d'Azur Habitat appréciera le réalisme, la portée et le maintien
dans le temps des mesures proposées par le candidat. Synthèse multicritères pour l'attribution du marché: La
note finale du candidat est obtenue par l'addition des notes relatives aux deux critères pondérés (prix et qualité),
et calculée sur 20 points. Le classement final des offres est établi en conséquence. L'offre retenue est celle qui
obtient le plus de points. En cas d'égalité totale de points entre plusieurs candidats, le classement sera effectué
sur la base du critère majoritaire.
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 60
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Nice
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Nice
Informations relatives aux délais de recours: A exercer avant la signature du contrat - Un référé précontractuel
(articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). Le juge du référé précontractuel
du Tribunal administratif de Nice dont l'adresse est mentionnée à l'article 8 du présent règlement de consultation peut
être saisi jusqu'à la signature du contrat. A exercer après la signature du contrat - Un référé contractuel devant le
Tribunal administratif de Nice (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative).
Il peut être exercé dans un délai de : • 31 jours, à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat ; • 6
mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si
aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée. - Un recours de plein contentieux en contestation
de validité contractuelle devant le Tribunal administratif de Nice, issu de la jurisprudence « Département de Tarn
et Garonne » (CE, 4 avril 2014, n°358994). Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois « à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ». Cette condition de publicité peut être remplie « notamment
au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect
des secrets protégés par la loi ». Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la publication d'un avis
d'attribution au JOUE suffit pour déclencher ce délai. En procédure adaptée, l'acheteur doit adapter sa publicité
à l'objet et au montant du contrat. A exercer en cas de déclaration sans suite ou infructueuse de la procédure -
Un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nice, dirigé contre la décision d'abandonner
la procédure en la déclarant infructueuse ou sans suite. Le délai est de deux mois à compter de la publication ou
notification de la décision.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Côte d'Azur
Habitat
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Côte d'Azur Habitat
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Nice
Organisation qui signe le marché: Côte d'Azur Habitat
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0006
Titre: Lot 3: METALLERIE - SERRURERIE : AMENAGEMENT ET EXTENSION DES HALLS / PANNEAUX
MENUISES FIXES OU COULISSANTS SUR LOGGIAS / METALLERIE POUR AUTRES INTERVENTIONS
DIVERSES
Description: La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses
techniques particulières commun aux lots, et spécifique à chaque lot (un seul document). Il est précisé qu'à termes, la
réhabilitation sera labellisée « BBC RENOVATION » et « BDM Bronze ».
Identifiant interne: 3
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 44316500 Serrurerie
Options:
Description des options: Le marché n'est pas reconductible, et ne comporte pas de tranches.
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville: Nice
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des
entreprises (DCE) est dématérialisé. il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique
électronique. Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des
entreprises (DCE), documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence
le cas échéant, via le profil acheteur : www.achatpublic.com lors du téléchargement du dossier de consultation,
le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique
téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance
électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement
de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais. le candidat ne pourra porter
aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de
dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la
saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de
non-indication de la dite adresse électronique, en cas de suppression de l'adresse ou en cas de téléchargement du
DCE ailleurs que sur le profil d'acheteur. en cas de difficulté quant au téléchargement du DCE ou lors de la remise de
son pli, le candidat est invité à se rapprocher du support technique : achat public antony parc 2 10 place du général
de gaulle bp 20156 92186 antony cedex. téléphone: 01 79 06 76 00. mail:[email protected] en application
de l'article r.21327 du décret n° 20181075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur.
La signature électronique de l'Acte d'Engagement n'est pas exigée au stade du dépôt de l'offre. Cependant les
candidats peuvent signer électroniquement leur Acte d'Engagement dès le dépôt de leur offre. L'Acte d'Engagement
du marché sera uniquement signé, in fine, en version papier par l'attributaire et Côte d'Azur Habitat.
5.1.3 Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 998 743 Euro
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires: La durée globale d'exécution des travaux sus visées est de 24 mois, période de
préparation de deux mois inclus.
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix de l'offre sera évalué pour 40% de la note totale (ramené à 8 points/20). Il sera apprécié sur le
montant total de la proposition financière, toutes tranches confondues.
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: La qualité de l'offre : la valeur technique ou qualité de l'offre qui sera évaluée pour 60% de la note
totale (ramené à 12/20), est jugée selon les précisions indiquées ci-après. 1 - Méthodologie et organisation (4
points) : Méthodologie et organisation du chantier proposées, avec intégration des contraintes du site (accès,
stockage, grutage, etc.), gestion des travaux en milieu occupé, sécurité sur le chantier et optimisation logistique.
Côte d'Azur Habitat appréciera la clarté et l'efficacité de la méthodologie proposée, en lien avec l'identification
et la prise en compte des contraintes de sites, la gestion du chantier en milieu occupé, la sécurité du chantier et
l'optimisation des moyens logistiques. 2 - Adéquation avec les prescriptions techniques (3 points) : Conformité
des solutions proposées avec les exigences techniques, qualité des matériaux, équipements et procédés mis en
oeuvre. Côte d'Azur Habitat jugera de la pertinence et de la qualité des matériaux et produits/procédés proposés
par le candidat, à la lumière des attendus du CCTP. 3 - Références et expertise (2 points) : Composition de
l'équipe dédiée (organigramme), expérience de l'équipe dédiée affectée au chantier à travers ses références,
savoir-faire dans des prestations similaires, et qualifications, prise en compte de la coactivité sur site (intervenants
divers, lots, partenaires…). Côte d'Azur Habitat appréciera la suffisance et la pertinence de l'équipe dédiée sur
le chantier, en lien notamment avec les délais d'exécution du chantier. 4 - Délai d'exécution (1 point) : Analyse
critique du planning de travaux proposé par la MOE, intégrant les optimisations envisageables, en cohérence
avec les travaux des autres corps d'états. Côte d'Azur Habitat jugera la pertinence et la cohérence du chemin
critique proposé par le candidat, des points de blocage et des optimisations éventuelles au regard notamment
de la forte coactivité du site. 5 - Critère environnemental (2 points) : Engagement en faveur du développement
durable (réduction de l'impact écologique, choix de matériaux écoresponsables, gestion des déchets tant en cours
de chantier que dans la pérennité du projet). Côte d'Azur Habitat appréciera le réalisme, la portée et le maintien
dans le temps des mesures proposées par le candidat. Synthèse multicritères pour l'attribution du marché: La
note finale du candidat est obtenue par l'addition des notes relatives aux deux critères pondérés (prix et qualité),
et calculée sur 20 points. Le classement final des offres est établi en conséquence. L'offre retenue est celle qui
obtient le plus de points. En cas d'égalité totale de points entre plusieurs candidats, le classement sera effectué
sur la base du critère majoritaire.
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 60
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Nice
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Nice
Informations relatives aux délais de recours: A exercer avant la signature du contrat - Un référé précontractuel
(articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). Le juge du référé précontractuel
du Tribunal administratif de Nice dont l'adresse est mentionnée à l'article 8 du présent règlement de consultation peut
être saisi jusqu'à la signature du contrat. A exercer après la signature du contrat - Un référé contractuel devant le
Tribunal administratif de Nice (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative).
Il peut être exercé dans un délai de : • 31 jours, à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat ; • 6
mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si
aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée. - Un recours de plein contentieux en contestation
de validité contractuelle devant le Tribunal administratif de Nice, issu de la jurisprudence « Département de Tarn
et Garonne » (CE, 4 avril 2014, n°358994). Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois « à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ». Cette condition de publicité peut être remplie « notamment
au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect
des secrets protégés par la loi ». Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la publication d'un avis
d'attribution au JOUE suffit pour déclencher ce délai. En procédure adaptée, l'acheteur doit adapter sa publicité
à l'objet et au montant du contrat. A exercer en cas de déclaration sans suite ou infructueuse de la procédure -
Un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nice, dirigé contre la décision d'abandonner
la procédure en la déclarant infructueuse ou sans suite. Le délai est de deux mois à compter de la publication ou
notification de la décision.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Côte d'Azur
Habitat
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Côte d'Azur Habitat
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Nice
Organisation qui exécute le paiement: Côte d'Azur Habitat
Organisation qui signe le marché: Côte d'Azur Habitat
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0007
Titre: Lot 4: FLUIDES : ELECTRICITE (CFA-CFO) (4A) - CHAUFFAGE - ECS - PLOMBERIE SANITAIRE (4B) - VMC
(4C)
Description: La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses
techniques particulières commun aux lots, et spécifique à chaque lot (un seul document). Il est précisé qu'à termes, la
réhabilitation sera labellisée « BBC RENOVATION » et « BDM Bronze ».
Identifiant interne: 4
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 42161000 Appareils de production d'eau chaude
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation
Options:
Description des options: Lot 4: décomposé en tranches: *Tranche optionnelle n°3 : Chapitre 4A - Electricité :
éclairage extérieur en façade *Tranche optionnelle n°5 : Chapitre 4A - Electricité : remplacement des radiateurs,
et Chapitre 4D - Chauffage : dépose des radiateurs eau *Tranche optionnelle n°6 : Chapitre 4D - Chauffage :
désembouage réseau chauffage Le marché n'est pas reconductible.
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville: Nice
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des
entreprises (DCE) est dématérialisé. il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique
électronique. Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des
entreprises (DCE), documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence
le cas échéant, via le profil acheteur : www.achatpublic.com lors du téléchargement du dossier de consultation,
le candidat est invité à renseigner le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique
téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance
électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement
de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais. le candidat ne pourra porter
aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la plateforme de
dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait faite dans la
saisie de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de
non-indication de la dite adresse électronique, en cas de suppression de l'adresse ou en cas de téléchargement du
DCE ailleurs que sur le profil d'acheteur. en cas de difficulté quant au téléchargement du DCE ou lors de la remise de
son pli, le candidat est invité à se rapprocher du support technique : achat public antony parc 2 10 place du général
de gaulle bp 20156 92186 antony cedex. téléphone: 01 79 06 76 00. mail:[email protected] en application
de l'article r.21327 du décret n° 20181075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur.
La signature électronique de l'Acte d'Engagement n'est pas exigée au stade du dépôt de l'offre. Cependant les
candidats peuvent signer électroniquement leur Acte d'Engagement dès le dépôt de leur offre. L'Acte d'Engagement
du marché sera uniquement signé, in fine, en version papier par l'attributaire et Côte d'Azur Habitat.
5.1.3 Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 361 426 Euro
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires: La durée globale d'exécution des travaux sus visées est de 24 mois, période de
préparation de deux mois inclus.
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix de l'offre sera évalué pour 40% de la note totale (ramené à 8 points/20). Il sera apprécié sur le
montant total de la proposition financière, toutes tranches confondues.
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: La qualité de l'offre : la valeur technique ou qualité de l'offre qui sera évaluée pour 60% de la note
totale (ramené à 12/20), est jugée selon les précisions indiquées ci-après. 1 - Méthodologie et organisation (4
points) : Méthodologie et organisation du chantier proposées, avec intégration des contraintes du site (accès,
stockage, grutage, etc.), gestion des travaux en milieu occupé, sécurité sur le chantier et optimisation logistique.
Côte d'Azur Habitat appréciera la clarté et l'efficacité de la méthodologie proposée, en lien avec l'identification
et la prise en compte des contraintes de sites, la gestion du chantier en milieu occupé, la sécurité du chantier et
l'optimisation des moyens logistiques. 2 - Adéquation avec les prescriptions techniques (3 points) : Conformité
des solutions proposées avec les exigences techniques, qualité des matériaux, équipements et procédés mis en
oeuvre. Côte d'Azur Habitat jugera de la pertinence et de la qualité des matériaux et produits/procédés proposés
par le candidat, à la lumière des attendus du CCTP. 3 - Références et expertise (2 points) : Composition de
l'équipe dédiée (organigramme), expérience de l'équipe dédiée affectée au chantier à travers ses références,
savoir-faire dans des prestations similaires, et qualifications, prise en compte de la coactivité sur site (intervenants
divers, lots, partenaires…). Côte d'Azur Habitat appréciera la suffisance et la pertinence de l'équipe dédiée sur
le chantier, en lien notamment avec les délais d'exécution du chantier. 4 - Délai d'exécution (1 point) : Analyse
critique du planning de travaux proposé par la MOE, intégrant les optimisations envisageables, en cohérence
avec les travaux des autres corps d'états. Côte d'Azur Habitat jugera la pertinence et la cohérence du chemin
critique proposé par le candidat, des points de blocage et des optimisations éventuelles au regard notamment
de la forte coactivité du site. 5 - Critère environnemental (2 points) : Engagement en faveur du développement
durable (réduction de l'impact écologique, choix de matériaux écoresponsables, gestion des déchets tant en cours
de chantier que dans la pérennité du projet). Côte d'Azur Habitat appréciera le réalisme, la portée et le maintien
dans le temps des mesures proposées par le candidat. Synthèse multicritères pour l'attribution du marché: La
note finale du candidat est obtenue par l'addition des notes relatives aux deux critères pondérés (prix et qualité),
et calculée sur 20 points. Le classement final des offres est établi en conséquence. L'offre retenue est celle qui
obtient le plus de points. En cas d'égalité totale de points entre plusieurs candidats, le classement sera effectué
sur la base du critère majoritaire.
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 60
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal Administratif de Nice
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Nice
Informations relatives aux délais de recours: A exercer avant la signature du contrat - Un référé précontractuel
(articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative). Le juge du référé précontractuel
du Tribunal administratif de Nice dont l'adresse est mentionnée à l'article 8 du présent règlement de consultation peut
être saisi jusqu'à la signature du contrat. A exercer après la signature du contrat - Un référé contractuel devant le
Tribunal administratif de Nice (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative).
Il peut être exercé dans un délai de : • 31 jours, à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat ; • 6
mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si
aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée. - Un recours de plein contentieux en contestation
de validité contractuelle devant le Tribunal administratif de Nice, issu de la jurisprudence « Département de Tarn
et Garonne » (CE, 4 avril 2014, n°358994). Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois « à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ». Cette condition de publicité peut être remplie « notamment
au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect
des secrets protégés par la loi ». Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la publication d'un avis
d'attribution au JOUE suffit pour déclencher ce délai. En procédure adaptée, l'acheteur doit adapter sa publicité
à l'objet et au montant du contrat. A exercer en cas de déclaration sans suite ou infructueuse de la procédure -
Un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nice, dirigé contre la décision d'abandonner
la procédure en la déclarant infructueuse ou sans suite. Le délai est de deux mois à compter de la publication ou
notification de la décision.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Côte d'Azur
Habitat
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Côte d'Azur Habitat
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Nice
Organisation qui exécute le paiement: Côte d'Azur Habitat
Organisation qui signe le marché: Côte d'Azur Habitat
6 Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 7 286 886,85 Euro
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Groupement EITB/INDIGO MED/PACA PEINTURE DESCAMPS
Offre:
Identifiant de l'offre: Lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 764 952,24 Euro
L'offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT-0001 EITB/INDIGO MED/PCA PEINTURE DESCAMPS
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 10/07/2025
Date de conclusion du marché: 31/07/2025
Organisation qui signe le marché: Côte d'Azur Habitat
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Groupement SIP OMNIUM FACADES/DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS/LES ZELLES/
SUD EST ETANCHEITE
Offre:
Identifiant de l'offre: Lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 3 203 014,77 Euro
L'offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT-0002 SIP OMNIUM FACADES/DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS/LES
ZELLES/SUD EST ETANCHEITE
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 10/07/2025
Date de conclusion du marché: 25/08/2025
Organisation qui signe le marché: Côte d'Azur Habitat
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 7
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EURO DECO
Offre:
Identifiant de l'offre: Lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 1 039 453,53 Euro
L'offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT-0003 EURO DECO
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 15/07/2025
Date de conclusion du marché: 05/08/2025
Organisation qui signe le marché: Côte d'Azur Habitat
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 7
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Groupement SOLEO/GTI/SATE
Offre:
Identifiant de l'offre: Lot 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur de l'offre: 1 279 466,51 Euro
L'offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: LOT-0004 SOLEO/GTI/SATE
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 15/07/2025
Date de conclusion du marché: 05/08/2025
Organisation qui signe le marché: Côte d'Azur Habitat
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 7 8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Côte d'Azur Habitat
Numéro d'enregistrement: 49271391200011
Adresse postale: 53 boulevard René Cassin
Ville: Nice
Code postal: 06200
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0493187652
Profil de l'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Nice
Numéro d'enregistrement: 17060005000026
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs
Ville: Nice
Code postal: 06050
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Adresse électronique: [email protected]
Téléphone: 0489978600
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Groupement SIP OMNIUM FACADES/DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS/LES ZELLES/SUD
EST ETANCHEITE
Taille de l'opérateur économique: Moyenne
Numéro d'enregistrement: 32993488900034
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13011
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officiel: Groupement SIP OMNIUM FACADES/DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS/LES ZELLES/
SUD EST ETANCHEITE
Lauréat de ces lots: LOT-0005
8.1 ORG-0004
Nom officiel: EURO DECO
Taille de l'opérateur économique: Moyenne
Numéro d'enregistrement: 82761272200021
Ville: SAINT LAURENT DU VAR
Code postal: 06700
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officiel: Groupement SIP OMNIUM FACADES/DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS/LES ZELLES/
SUD EST ETANCHEITE
Lauréat de ces lots: LOT-0006
8.1 ORG-0005
Nom officiel: Groupement SOLEO/GTI/SATE
Taille de l'opérateur économique: Moyenne
Numéro d'enregistrement: 50189173300047
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13013
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nom officiel: Groupement SIP OMNIUM FACADES/DELAGARDE COMPAGNONS FACADIERS/LES ZELLES/
SUD EST ETANCHEITE
Lauréat de ces lots: LOT-0007
8.1 ORG-0006
Nom officiel: Groupement EITB/INDIGO MED/PACA PEINTURE DESCAMPS
Taille de l'opérateur économique: Moyenne
Numéro d'enregistrement: 40875083400033
Ville: NICE
Code postal: 06200
Subdivision pays (NUTS) : Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 00969886-7568-47e6-afe2-1222ed9c9e04 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 27/08/2025 15:48 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français