MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Travaux liés à la mise aux normes de l'abattoir de l'UEPAO.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : INRA

Avis N° : AO-2033-1957

  • 37 - NOUZILLY
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 37
Annonce No 20-96816
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : INRAE Centre Val de Loire.
Correspondant : inrae Val de Loire, service Achats Marches 37380 Nouzilly adresse internet : http://inrae.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Recherche et Enseignement Supérieur.


Objet du marché : travaux liés à la mise aux normes de l'abattoir de l'uepao.


Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : nouzilly, 37380 Nouzilly.
Code NUTS : FRB04.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : conformément au décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement. Dans les contrats de la commande publique, le délai global de paiement est de 30 jours maximum à Compter de la date de réception de la facture dans les formes prescrites, sous réserve de la réalisation des Prestations.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente
Effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts
Moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
De plus, outre les intérêts moratoires, une indemnité forfaitaire de 40euros pour frais de recouvrement
Sera systématiquement versée dès qu'il y aura retard de paiement des sommes dues.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les candidats seront sélectionnés ou éliminés en fonction de de
Leurs garanties et capacités professionnelles (références), techniques (moyens matériels et humains) et
Financières (chiffre d'affaire) appréciée suivant les renseignements fournis dans leurs candidatures. Les
Documents à fournir au niveau de la candidature et l'offre sont précisés dans le règlement de la
consultation.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 septembre 2020, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : les documents à fournir au niveau de la candidature et l'offre sont précisés dans le règlement de la consultation.
Une visite du site est obligatoire pour pouvoir remettre une offre. Les conditions sont décrites dans le règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 juillet 2020.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : INRAE Centre Val de Loire.
37380 Nouzilly, adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : INRAE Centre Val de Loire.
37380 Nouzilly, adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif D'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : INRAE Centre Val de Loire service achats marchés 37380 Nouzilly, courriel : [email protected].
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- gros œuvre.
Gros œuvre
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 2.- electricité.
Electricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 3.- plomberie.
Plomberie
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)
Lot(s) 4.- menuiserie.
Menuiserie
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 5.- résine.
Résine
Mots descripteurs : Revêtements de sols
Lot(s) 6.- peinture.
Peinture
Mots descripteurs : Peinture (travaux)

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message