FRANCE: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MUSÉES
TRANSFORMATION DE L'ESPACE GRAILLOT EN CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Ville du Havre
Forme juridique de l'acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Transformation de l'espace Graillot en centre d'art contemporain
Description: - Objet (cf. art 2-1 du règlement de la consultation) La consultation porte sur les travaux de transformation
de l'espace Graillot (anciennement Terminal Ferry Irlande/Le Havre), situé sur l'esplanade Nelson Mandela à Le Havre
en centre d'art contemporain. - Forme (cf. art 2-3 du règlement de la consultation) La présente consultation donnera
lieu à un marché ordinaire et sera traité à prix forfaitaires
Identifiant de la procédure: c3d31aaa-3fd2-46a4-8356-f7252bf76396
Identifiant interne: 24FT-VDH-1556-E
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212313 Travaux de construction de musées
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports,
à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie
électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de
consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de
stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement
dans son dossier. -Allotissement (cf. art 3-1-1 du règlement de la consultation) La présente consultation ne fait pas
l'objet d'un allotissement au sens des articles L2113-10, L2123-11 et R2113-1 à R2113-3 du code de la commande
publique car la dévolution en lots séparés rend techniquement difficile l'exécution des prestations (réhabilitation lourde
et structurelle en site portuaire contraint). En effet, il s'agit d'une opération de réhabilitation avec conservation de
la structure métallique rendant les interfaces techniques complexes. Ces contraintes nécessitent une coordination
technique fine entre les différents corps d'état pour assurer la pérennité du bâtiment De plus, les travaux se
dérouleront sur un terrain portuaire Gpmh avec superposition d'affectation Vdh sur le bord à quai nécessitant une
organisation particulière. Enfin, il s'agit d'un ouvrage exigeant une présence permanente sur le chantier de la mission
Opc pour assurer une cohérence des interventions complexes à mettre en oeuvre. -Lots techniques (cf. art 3-1-2
du règlement de la consultation) Les lots techniques sont les suivants : Lot technique n°1 : désamiantage-curage
Lot technique n°2a : installations de chantier - démolition - gros oeuvre - charpente métallique Lot technique n°2b :
façades Lot technique n°2c : voirie-réseaux divers - aménagements extérieurs Lot technique n°3 : couverture -
étanchéité Lot technique n°4 : menuiseries extérieures Lot technique n°5 : serrurerie - métallerie Lot technique n°6 :
plâtrerie - plafonds suspendus Lot technique n°7 : menuiseries intérieures - mobiliers Lot technique n°8 : revêtements
des sols et muraux Lot technique n°9 : peinture Lot technique n°10 : plomberie - chauffage - ventilation Lot technique
n°11 : électricité Lot technique n°12 : ascenseurs - Durée (cf. art 3-2-1 du règlement de la consultation) La durée du
contrat court de la date de notification du contrat jusqu'à la date de fin de la garantie de parfait achèvement ou de
sa prolongation le cas échéant. Le contrat comprend un an de maintenance de l'ascenseur à compter de la date de
réception. Le contrat n'est pas reconductible. - Délais d'exécution (cf. art 3-2-2 du règlement de la consultation) Le
délai global d'exécution de l'opération de travaux est estimé à 13 mois + 2 mois de préparation. Dans l'hypothèse
de la levée de la Pse n°2, il convient de préciser qu'elle engendre un délai supplémentaire d'un mois soit un délai
global de 14 mois + 2 mois de préparation. Ce délai prend effet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service
de démarrage de l'opération de travaux. Dans la période de préparation, un délai obligatoire de 60 jours calendaires
s'impose pour le dépôt du plan de retrait amiante à l'Inspection du travail, aux agents des services de prévention,
des organismes de sécurité sociale, et, le cas échéant, à l'Opp Btp (art R 4412-123 du Code du travail). - Prestation
supplémentaire éventuelle (Pse) (cf. art 3-6-3 du règlement de la consultation) Trois prestations supplémentaires
éventuelles sont prévues au présent marché : La Pse n°1 porte sur la climatisation dans le restaurant, la mezzanine
et l'espace privatisable et concerne le lot technique n° 10. La Pse n°2 porte sur la mise en oeuvre de la passerelle et
du portique et concerne les lots techniques n° 2a, 4, 5, 9 et 11. La Pse n°3 porte sur la dépose soignée des vitrages
extérieurs dans un objectif de réemploi et concerne le lot technique n°1. L'acheteur décide ou non de retenir une ou
plusieurs de ces prestations supplémentaires éventuelles avant l'analyse des offres. Ce choix est opéré dans l'acte
d'engagement - article H- Décision de l'acheteur. - Visite des lieux (cf. art 4-3 du règlement de la consultation) Une
visite des lieux est obligatoire. Les visites auront lieu aux dates (voir article 4-3 du règlement de la consultation :
Les horaires et point de de rendez-vous seront confirmés lors de l'inscription préalable auprès de Lise Sohier,
[email protected]. Une attestation de visite sera signée par chacune des deux parties et remise obligatoirement
avec l'offre, sous peine d'irrégularité. - Jugement des propositions (cf. art 6 du règlement de la consultation) 1 : Valeur
technique : notée sur 60 selon une valeur croissante de mérite 2 : Prix des prestations noté sur 40
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6 Motifs d'exclusion
Motifs d'exclusion purement nationaux: « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas
entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0000
Titre: Transformation de l'espace Graillot en centre d'art contemporain
Description: - Objet (cf. art 2-1 du règlement de la consultation) La consultation porte sur les travaux de transformation
de l'espace Graillot (anciennement Terminal Ferry Irlande/Le Havre), situé sur l'esplanade Nelson Mandela à Le Havre
en centre d'art contemporain. - Forme (cf. art 2-3 du règlement de la consultation) La présente consultation donnera
lieu à un marché ordinaire et sera traité à prix forfaitaires
Identifiant interne: T-PF-1457660
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212313 Travaux de construction de musées
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45212000 Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports,
à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421140 Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9 Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Description: - - Dc 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :http://
www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc1-2019.doc)
ou Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants; - Dc 2 détaillé et entièrement complété
- dernière version (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/
formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ;
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: - Les références consistent en la présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des cinq
dernières années (les références présentées au-delà des 5 dernières années ne seront pas prises en compte),
assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin. - Justificatifs de candidature (cf. art 5-1-1 du règlement de la consultation)
Certificat de qualification Qualibat ou Qualifelec ou équivalent, ou références équivalentes ou références sur des
prestations similairesEn l'absence de références, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10 Critères d'attribution
Justification de l'absence d'indication de la pondération des critères d'attribution: Le prix n'est pas le seul critère
d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
5.1.11 Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1457660,
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&IDM=1457660
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 21/06/2024 16:00 +02:00
Date limite de validité de l'offre: 6 MONTH
Informations relatives à l'ouverture publique:
Date d'ouverture: 24/06/2024 09:00 +02:00
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rouen
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 443928874
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Ville du Havre
Numéro d'enregistrement: 21760351300011
Adresse postale: Mairie du Havre 1517 place de l'hôtel de Ville, Cs 40 051
Ville: Le Havre
Code postal: 76084
Pays: France
Point de contact: Ville du Havre
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0235194545
Adresse internet: https://www.lehavre.fr/
Profil de l'acheteur: https://www.mpe76.fr/
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'enregistrement: 599929
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Ville: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0235583500
Télécopieur: 0235583503
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11 Informations relatives à l'avis
11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 4981342c-e44f-4a5b-8d45-de7ffbf9756e - 02
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 24/04/2024 10:40 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication