Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 86
Annonce No 20-137943
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Eaux de Vienne - Siveer.
Correspondant : M. le président, 55 rue de Bonneuil-Matours 86000 Poitiers, tél. : (+33) 5-49-61-16-90, télécopieur : (+33) 5-49-44-14-23, courriel :
[email protected] adresse internet :
http://www.eauxdevienne.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : eau et assainissement.
Objet du marché : haims : Renouvellement des réseaux d'assainissement et d'eau potable à Haims : routes d'antigny, de Béthines et de Journet.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45232410
Objets supplémentaires : 45232150.
Lieu d'exécution : routes d'antigny, de Béthines et de Journet, 86310 Haims.
Code NUTS : -FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché de travaux, ordinaire.
Codes CVP :
45232410-9 : Travaux d'assainissement
45232150-8 : Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
procédure adaptée - mapa
Lieu : Haims (86310) = Routes d'antigny, de Béthines et de Journet.
Description : renouvellement du réseaux d'assainissement routes d'antigny, de Béthines et de Journet, sur 330 mètres.
Renouvellement du réseau d'eau potable sur environ un kilomètre
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : haims : Renouvellement des réseaux d'assainissement et d'eau potable à Haims : routes d'antigny, de Béthines et de Journet.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- technique : 40 %;
- prix : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 4 décembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CL60-20.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 novembre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Eaux de Vienne -Siveer.
55 rue de Bonneuil Matours, 86000 Poitiers, adresse internet :
https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Marches Sécurisés.
adresse internet :
https://www.marches-securises.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Poitiers hôtel Gilbert, 15 rue de Blossac - B.P. 541 86020 Poitiers Cedex, tél. : (+33) 5-49-60-79-19, courriel :
[email protected] adresse internet :
http://poitiers.tribunal-administratif.fr.