MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Recrutement

Remplacement des ballons d'eau chaude et des colonnes d'évacuation de 115 logements, rue Chabaud

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Le Foyer Rémois SA d'HLM

Avis N° : AO-1912-4377

  • 51 - Reims
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

FOYER_REMOIS.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Le Foyer Rémois (51)
Correspondant : Léa ARGAST, 8, rue Lanson, 51100 Reims, tél. : +33 3 26 84 46 49, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.foyer-remois.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et équipements collectifs


Objet du marché : Le présent marché a pour objet le remplacement des ballons d'eau chaude et des colonnes d'évacuation de 115 logements aux 40-42-44 et 46 rue Chabaud à Reims.


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Lieu d'exécution et de livraison : 40-42-44-46 rue Chabaud, 51100 Reims
Code NUTS : FRF23
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Le présent marché a pour objet le replacement des ballons d'eau chaude et des colonnes d'évacuation de 115 logements aux 40-42-44 et 46 rue Chabaud à Reims.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Montant de l'offre : 60%
Valeur technique de l'offre : 40%, décomposée comme suite :
Pour 20 points : les moyens affectés au chantier (humains, matériels et techniques)
Pour 20 points : la méthodologie propre au chantier (optimisation du planning)
Situation juridique - références requises : Déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de
soumissionner.
Engagement : Le candidat produit les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement.
K-bis : Le candidat fournit un extrait K-bis de moins de 3 mois.
Lettre de candidature : Le candidat fournit une lettre de candidature signée (DC1 ou équivalent).
Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.
Capacité économique et financière - références requises : Attestation d'assurance : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Déclaration : Le candidat produit sa déclaration et fournit les justificatifs demandés (DC2 ou équivalent).
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Certificats de qualifications professionnelles : Le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Déclaration d'effectifs : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
Liste des moyens techniques : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
Références de travaux similaires : Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des candidatures : 09 avril 2019 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Remplacement ballons JH
Récompenses et jury :
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 mars 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : LE FOYER REMOIS, 8, rue Lanson, 51100 Reims, tél. : +33 3 26 84 46 73, courriel : [email protected]
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : LE FOYER REMOIS, 8, rue Lanson, 51100 Reims, tél. : +33 3 26 84 46 49, courriel : [email protected]
Informations complémentaires :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Reims, 1 place Myron Herrick, 51100 REIMS, tél. : +33 3 26 49 53 53, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.justice.gouv.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal de Grande Instance de Reims, 1 place Myron Herrick, 51100 Reims, tél. : +33 3 26 49 53 53, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.justice.gouv.fr/

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche.
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité.
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme.
  • Une base complète de projets de marchés privés pour détecter de nouvelles affaires.
  • Le référencement de votre profil dans notre annuaire pour augmenter votre visibilité auprès des acheteurs.

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Merci de renseigner les identifiants d'un compte Entreprise valide.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?