Identification de l'organisme qui passe le marché : VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE
Objet du marché : Travaux de réhabilitation de 29 logements à Charenton le Pont
Durée du marché : La durée du marché est de 14 mois (période de préparation de 2 mois inclus)
Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
En cas d'affermissement de la tranche optionnelle dans le temps, la durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 14 mois toutes tranches confondues à compter de la notification de l'ordre de service (OS) de démarrage des prestations de la tranche ferme.
En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle ou de retard dans l'affermissement, aucune indemnité d'attente ou de dédit ne sera octroyée.
Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 26 mois (GPA inclus) sachant que la durée prévisionnelle des travaux est de 14 mois.
Nombre et consistance des lots : Les prestations sont réparties en 5 lots :
- Lot n°1 : Ravalement et Façades - Traitement des EP - Petits travaux extérieurs et intérieurs divers.
- Lot n°2 : Etanchéité et sécurité collective - Couverture zinc et évacuation des eaux pluviales
- Lot n°3 : Remplacement des menuiseries extérieures et serrureries
- Lot n°4 : Plomberie ECS individuelle - Ventilation mécanique contrôlée - Faïences et sols durs
- Lot n°5 : Electricité
Le lot principal est le lot n°1
Modalités d'attribution : Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (6 mois) :
- en l'absence de négociation, à compter de la date limite de réception des offres fixée au règlement de la consultation ;
- en cas de négociation, à compter de la date limite de remise des offres finales négociées fixée par courrier.
Critères de sélection : Certifications professionnelles demandées:
Pour le lot n°1 :
QUALIBAT 6112 : Peinture et ravalement (technicité confirmée) ou équivalent
QUALIBAT 2111 : Maçonnerie et ouvrages en béton armé ou équivalent
Pour le lot n°2 :
QUALIBAT 3153 : Couverture en métaux sauf plomb (technicité supérieure) ou équivalent
QUALIBAT 3213 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles ou équivalent
QUALIBAT 3223 : Etanchéité en matériaux de synthèse en feuilles ou équivalent
Pour le lot n°3 :
QUALIBAT 3512 : Fourniture et pose de menuiseries extérieures dans tout type de bâtiment ou équivalent
QUALIBAT 4411 : Serrurerie-Métallerie (technicité courante) ou équivalent
Pour le lot n°4 :
QUALIBAT 5113 : Installation de plomberie sanitaire dans tout type de bâtiment ou équivalent
QUALIBAT 5312 : Installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1000m2 ou équivalent
Pour le lot n°5 :
QUALIBAT 46 : Chauffage électrique, classification de 1 à 6, avec la mention RGE
QUALIBAT 64 : Courants Faibles Logement Commerce Petit Tertiaire Domaine GT, Indices 2 et 3, Classification de 1 à 6, avec la mention RGE ou PRGE
Qualification RGE pour les lots 2, 3, 4 et 5.
Critères:
Prix : 60%
Valeur technique: 40%
Date limite : 25 mars 2024 à 12h
Renseignements divers : Le présent marché comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles. :
Tranche ferme: Travaux de réhabilitation de 29 logements
Tranche optionnelle n°1: Amélioration de la rampe d'accès PMR extérieure (Lot n°1)
Tranche optionnelle n°2: Remplacement des équipements sanitaires et ballons ECS (Lot n°4)
Tranche optionnelle n°3: Contrôle d'accès / Vidéophonie via GSM (Lot n°5)
Une visite sur site est obligatoire.
Pour toute visite sur site, merci de contacter la gardienne ou le responsable de site, et de vous y rendre avec l'attestation de visite à faire signée.
Loge Gardienne : Madame BENHAMAR Naïma -Tel fix : 01 43 68 35 82 Port : 06 76 05 84 89
Responsable de site : Monsieur DOMINIQUE Jérémie - Tel fix : 01 48 53 62 94 - Port: 07 88 03 08 70
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'acheteur, à l'adresse URL suivante :
www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt au plus tard le vendredi 15 mars 2024 à 17 heures.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification au plus tard le mardi 19 mars 2024 à 17 heures.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
[email protected]
Introduction de recours :
- référés précontractuel (CJA, articles L.551-1 et suivants) ;
- référé contractuel (CJA, articles L.551-13 et suivants) ;
- recours en contestation de validité du contrat pouvant être exercé par les tiers au contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
[email protected]