MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Réfection des voiries et réseaux divers et réalisation des aménagements publics à la résidence La Mare aux Boeufs

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Logeal Immobilière SA

Avis N° : AO-2125-1167

  • 76 - Caudebec-lès-Elbeuf
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : MON

2_LOGOS_LOGEAL_IMMO_CAUDEBEC_LES_ELBEUF.GIF Identification des maîtres d'ouvrages :

-  Groupement de Commandes entre Logéal Immobilière et la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
-  Logeal Immobilière SA, 5 rue Saint-Pierre, B.P. 158, 76194 Yvetot Cedex
-  Ville de Caudebec-lès-Elbeuf, place Jean-Jaurès, B.P. 18, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf


Mode de passation : Procédure adaptée passée en application du code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019.
Désignation des lots : Les travaux de la présente consultation concernent uniquement le réfection des voiries et réseaux divers et réalisation des aménagements publics à la résidence La Mare aux Boeufs à Caudebec-lès-Elbeuf.
Codes CPV : 45233220-7 : travaux de revêtement de routes ; 45316110-9 : installation de matériel d'éclairage public ; 45232410-9 : travaux d'assainissement ; 45223210-1 : ossatures métalliques ; 45261420 : travaux d'étanchéification ; 45212140-9 : installation récréative ; 45112710-5 : travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
La décomposition en lots est la suivante :

-  Logeal Immobilière :

Lot 1
 : Travaux de voirie
Lot 2
 : Travaux d'éclairage public
Lot 3
 : Travaux d'assainissement et eau potable
Lot 4
 : Renforcement métallique
Lot 5
 : Etanchéité


-  Ville de Caudebec-lès-Elbeuf :

Lot 6
 : VRD et jeux
Lot 7
 : Travaux d'éclairage public
Lot 8
 : Travaux horticoles


La présente consultation est lancée avec variantes obligatoires auxquelles il est demandé aux entreprises de répondre obligatoirement selon le(s) lot(s) auquel (auxquels) elles soumissionnent :

Lot 2 Travaux d'éclairage public, variante obligatoire :
Création d'un réseau d'éclairage public rue des Druides
Lot 6 VRD et jeux, variantes obligatoires :
1. Clôturage des aires de jeux de l'espace " Forum "
2. Sol souple amortissant en matériaux recyclés pour agrès sportifs
3. Bancs et chaises, remplacement des lames bois par des lames en résine polymère aspect bois
4. Fourniture et pose de table de jeux multi-usages
Lot 7 Travaux d'éclairage public, variante obligatoire :
Création d'un réseau d'éclairage public complémentaire pour les aires sportives.

En revanche, en ce qui concerne le sujet des Variantes facultatives (émises à l'initiative de l'entreprise), elles sont autorisées pour tous les lots.
Les candidats sont tenus de remettre une offre rigoureusement conforme au dossier de consultation (solution de base).
Il est expressément précisé que les variantes proposées par les candidats ne seront examinées qu'à partir du moment où le candidat aura remis une offre conforme au projet de base.
Ils peuvent présenter des modifications au dossier de consultation sur le matériel, organisation pour le chantier, modalités de conception.
Chaque variante devra présenter des caractéristiques techniques au moins équivalentes à celles présentées au CCTP. Ces performances devront être justifiées par tous documents. Le chiffrage de la variante fera l'objet d'un acte d'engagement (voir article 4.2 du présent Règlement de consultation).
Modalité d'attribution des lots : Les travaux, objet de la présente consultation, seront attribués en marchés séparés par lot ou seront confiés à un groupement solidaire d'entreprises à mandataire commun ou à une entreprise générale (étant précisé que l'entreprise générale devra répondre lot par lot et que les offres seront appréciées lot par lot conformément au Code de la commande publique)
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres (initiales ou négociées le cas échéant).
Délai d'exécution prévu : Le délai d'exécution global est fixé à 12 mois à compter de la notification de l'ordre de service de préparation et d'installation de chantier (1.5 mois pour la période de préparation et d'installation du chantier et 10.5 mois y compris congés pour la durée d'exécution des travaux et du chantier à proprement parler).
Il n'y a pas de tranches ferme(s) ni de tranche conditionnelle(s).
Les demandes de dossier de consultation sont téléchargeables gratuitement sur le site :
https://www.marches-securises.fr/

Critères de sélection des candidatures : (Cf. article ouverture des plis et examen des candidatures dans le Règlement de consultation) :

-  les garanties et capacités techniques et financières adaptées à l'objet du marché
-  les références récentes des candidats dans des opérations similaires

Critères de jugement des offres : (Cf. article examen des offres en commission d'appel d'offres dans le Règlement de consultation) :
la valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique : 40 points :
-  Adéquation des moyens humains, matériels et techniques mis a disposition pour la réalisation du chantier /10
-  Méthodologie générale et détaillée spécifique à l'opération /10
-  Moyens organisationnels pour assurer le délai d'exécution de base et/ou fiabilité de l'optimisation proposée du délai d'exécution le cas échéant /10
-  Mesures prévues pour l'hygiène, la sécurité et la protection de la santé de la personne /10
le prix des prestations : 60 points

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec l'ensemble des candidats admis sur tous les éléments de l'offre (prix + qualité technique). Le cas échéant, il sera procédé à des entretiens individuels et/ou à des échanges écrits entre le maître d'ouvrage et les candidats.
Date limite de réception des offres :
Vendredi 9 juillet 2021 a 17h30.

Adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront à retourner obligatoirement par voie électronique à l'adresse suivante :
https://www.marches-securises.fr/
Renseignements complémentaires :

-  Renseignements administratifs :
Mme Sandrine FAIVRE, Tél. : 02 35 56 34 74
-  Renseignements techniques :
Mme Anne-Cécile LE NINIVIN, Tél. : 02 35 95 92 00

Délais et voies de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Nous vous informons que vous pouvez exercer :

-  Soit un référé précontractuel, en vertu de l'article 1441-2 du Code de procédure civile, dans un délai de 11 jours (si envoi des courriers de rejets par voie électronique et/ou télécopie) ou 16 jours (si envoi par LRAR) à compter de la date d'envoi de la notification Soit un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la notification de la conclusion du contrat ;
-  Et enfin, en cas de contestation de validité de contrat, une action peut être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l'avis d'attribution.

Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Judiciaire de Lille.
Date d'envoi de l'avis à la publication :
07 juin 2021

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message