MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Réalisation des travaux de mise en place des services de biologie sur le bâtiment Frioul à l'Hôpital Nord à Marseille..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Assistance Publique Hôpitaux Marseille AP-HM

Avis N° : AO-1738-3042

  • 13 - MARSEILLE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 13
Annonce No 17-128419
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CENTRE HOSPITALIER REG DE MARSEILLE.
Correspondant : Mme La Directrice Direction des Achats, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, 80 rue Brochier 13354 Marseille Cedex 05, télécopieur : 04-91-38-13-11, courriel : [email protected] adresse internet : http://ap-hm.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.


Objet du marché : la consultation concerne la réalisation des travaux de mise en place des services de biologie sur le bâtiment Frioul à l'hôpital Nord à Marseille.


Type de marché de travaux : exécution.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45110000
45300000
45400000.
Lieu d'exécution : hôpital Nord Chemin des Bourrely, 13015 Marseille.
Code NUTS : -FRL04.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne la réalisation des travaux de mise en place des services de biologie sur le bâtiment Frioul à l'hôpital Nord à Marseille
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché est traité à prix global et forfaitaire. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le mode de règlement est le mandat administratif suivi d'un virement bancaire. Le mode de financement est celui du budget de l'ap-hm - section exploitation. Le Comptable assignataire chargé du paiement est :
M. le Receveur des Finances - assistance Publique-Hôpitaux de Marseille - immeuble le Grand Prado - 6, Allée Turcat Méry Bât A - 5ème étage - 13008 MARSEILLE.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats sous forme de groupement dans les conditions décrites à l'article 2 du Règlement de Consultation.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur financière (détail article 6.6.2 du règlement de consultation) : 60 %;
- valeur technique, note a (détail article 6.6.3 du règlement de consultation) : 30 %;
- valeur environnementale, note b (détail article 6.6.4 du règlement de consultation) : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 octobre 2017, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DIT170685.
Renseignements complémentaires : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site : https://www.marches-publics.gouv.fr sous la référence Dit170685
Le présent marché public est passé selon les règles de la procédure adaptée en application de l'article 42.2° de l'ordonnance no2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics et article 27 du décret no2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics.
en application de l'art. 5.1 de l'ordonnance no2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, il s'agit d'un marché public de travaux.
Les prestations portent sur 6 lots désignés ci-après qui sont traités par marchés séparés.
Lot 1 : Démolition - rSO - renfort - maçonnerie - aménagements extérieurs - etanchéité - doublage - cloisons
Lot 2 : Menuiseries extérieures occultation - serrurerie
Lot 3 : Faux-Plafonds - revêtements de sols et murs - peinture - finitions - nettoyage
Lot 4 : Menuiseries intérieures - mobilier
Lot 5 : CFO - cFA - ssi
Lot 6 : CVC Plomberie - sanitaire - fluides Médicaux - désenfumage.
Les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
le marché public prend effet à compter de sa date de notification. Le démarrage des travaux se fera par ordre de service qui prescrira de commencer chacune des phases ci-dessous.
La durée d'exécution du marché est de 8 mois. Cette durée globale d'exécution se décompose comme suit :
- phase préparatoire : 1 mois
- phase travaux : 7 mois
lieu d'exécution des prestations :
Les travaux, objet du marché, sont réalisés au sein du site suivant :
Hôpital NORD - bâtiment Frioul
Chemin des Bourrely - 13 015 Marseille
Le détail de la composition du Dossier de Consultation figure à l'article 5.1 du Règlement de la Consultation.
Les modalités de présentation et d'envoi des offres sont décrites dans l'article 5.4 du Règlement de la Consultation, les articles 5.4.1 et 5.4.2 précisent les justificatifs relatifs à la candidature et les pièces de l'offre. L'article 5.5 l'envoi des documents. La mise à disposition dématérialisée du Dossier de Consultation des Entreprises est détaillée à l'article 8 du Règlement de la Consultation. L'article 8.4.1 précise les modalités de transmission de l'offre par voie dématérialisée.
les critères de jugement des offres sont détaillés (articles 6.6 à 6.6.4 du Règlement de la Consultation).
Une visite de chantier est conseillée afin de répondre au mieux à la présente consultation. Pour effectuer cette visite, les entreprises pourront prendre contact avec un représentant de la Direction des Travaux et des Services Techniques aux coordonnées suivantes :
assistance publique - hopitaux de Marseille
Direction des Achats
Email : [email protected]
Lors des visites, il ne sera répondu à aucune question. Les candidats qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires devront adresser une demande écrite à la Direction des Achats conformément à l'article 5.2 du présent règlement de la consultation.
Les réponses seront ensuite transmises par écrit à l'ensemble des candidats ayant retiré le Dossier de Consultation des Entreprises.
Tous renseignements pourront être obtenus auprès de la Direction des Achats de l'assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, par télécopie ou par courrier électronique en rappelant le numéro et l'intitulé de la procédure.
- renseignements administratifs : Direction des Achats - acheteur Hospitalier - m. Nourdin - télécopie : 04 91 38 13 11 -Courriel : [email protected]
Le mode de règlement est le mandat administratif (détail à l'article 7 du Règlement de la Consultation). Le mode de financement est celui du budget de l'ap-hm - section exploitation. Le délai de paiement est détaillé à l'article 11 du Cahier des Clauses Particulières.
Les renseignements complémentaires (article 5.2 du Règlement de la Consultation)Pourront être obtenus au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Les documents à fournir par le candidat auquel il est envisagé de passer le marché sont détaillés à l'article 6.6.5 du Règlement de la Consultation.
Coût prévisionnel des travaux (H.T.) : 1.300.000 euro(s).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 septembre 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille -.
direction des Achats - secteur Marchés - 80 rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 5, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.
direction des Achats - secteur Marchés - 80 rue Brochier, 13005 Marseille, , télécopieur : 04-91-38-13-11, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22/24 rue Breteuil 13281 Marseille, tél. : 04-91-13-48-33, télécopieur : 04-91-81-13-87.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Marseille 22/24 rue Breteuil 13281 Marseille, tél. : 04-91-13-48-33, courriel : [email protected], télécopieur : 04-91-81-13-87.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- démolition - rSO - renfort - maçonnerie - aménagements extérieurs -.
Démolition - rSO - renfort - maçonnerie - aménagements extérieurs -
Etanchéité - doublage - cloisons
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 2.- menuiseries extérieures occultation - serrurerie.
Menuiseries extérieures occultation - serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 3.- faux-Plafonds - revêtements de sols et murs - peinture - finitions - nettoyage.
Faux-Plafonds - revêtements de sols et murs - peinture - finitions - nettoyage
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 4.- menuiseries intérieures - mobilier.
Menuiseries intérieures - mobilier
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 5.- cfo - cFA - sSI.
cfo - cFA - sSI
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 6.- cvc Plomberie - sanitaire - fluides Médicaux - désenfumage.
cvc Plomberie - sanitaire - fluides Médicaux - désenfumage
C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

 L'accès à cette fonctionnalité nécessite d'être inscrit

Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous

Mot de passe oublié ?
Vous êtes acheteurs ?
Découvrez nos offres

Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous gratuitement pour bénéficier de l’ensemble des services suivants :

  • Création de vos propres profils de recherche pour éviter de saisir à chaque visite vos critères de recherche
  • Mise en place d’alertes e-mail quotidiennes ou hebdomadaires sur ces profils, pour rester informé de toute nouvelle opportunité
  • Accès au DCE et répondre en ligne aux avis identifiés par ce pictogramme
  • Et de nombreux autres services pratiques comme la mise sous surveillance d’avis favoris, l’accès à tous les avis émis pour une même consultation, …

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt."

OK

En savoir plus

Votre identification a échoué

Saisissez à nouveau votre identifiant et votre mot de passe, en respectant les majuscules et/ou les minuscules saisies lors de la création de votre compte.

Identifiez-vous

Mot de passe oublié ?