Identification de l'organisme qui passe le marché : VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE
Direction technique du Patrimoine
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de réhabilitation de 44 logements en milieu occupé - Îlot Joffre à Orly
Durée du marché : La durée d'exécution du marché court à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement applicable aux marchés de travaux qui correspond à l'achèvement de la mission de maîtrise d'oeuvre, ou après prolongation de ce délai si des réserves sont signalées lors de la réception.
La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois dont 3 mois préparation de chantier.
Procédure de passation : La procédure de passation est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article R2123-1 du Code de la commande publique
Modalités d'attribution : Le groupement devra être constitué :
- D'un architecte inscrit à l'ordre des architectes,
- D'un ou plusieurs bureaux d'études disposant de compétences en matière de :
- Etudes thermiques
- Réhabilitation en site occupé (BET et architecte)
- Intervention sur l'amiante
Un candidat individuel pourra répondre dès lors qu'il peut assurer toutes les prestations annoncées ci-dessus sans former de groupement.
Certifications professionnelles demandées :
- OPQIBI 1905 - Audit énergétique des bâtiments (tertiaire et/ou habitation collective)
Date limite : Lundi 27 mai 2024 à 12h
Renseignements divers : Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (6 mois) :
- en l'absence de négociation, à compter de la date limite de réception des offres fixée au règlement de la consultation ;
- en cas de négociation, à compter de date limite de remise des offres finales négociées fixée par courrier.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'acheteur, à l'adresse URL suivante :
www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt au plus tard le vendredi 17 mai 2024 à 17 heures.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification au plus tard le mercredi 22 mai 2024 à 17 heures.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
[email protected]
Introduction de recours :
- référés précontractuel (CJA, articles L.551-1 et suivants) ;
- référé contractuel (CJA, articles L.551-13 et suivants) ;
- recours en contestation de validité du contrat pouvant être exercé par les tiers au contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle - 77000 Melun
Téléphone : +33 160566630 - Fax : +33 160566610
[email protected]