MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié

Création d'une maison de santé, d'une extension de bureau et de 6 logements, route de Becquigny

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE

Client : Logeal Immobilière SA

Avis N° : AO-2220-1191

  • 76 - Limésy
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

LOGEAL_IMMO.GIF
Identification du maître d'ouvrage : Logéal Immobilière SA, 5 rue Saint-Pierre, B.P. 158, 76194 Yvetot Cedex, Tél. : 02 35 95 92 00

Mode de passation : Procédure adaptée passée en application du code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019.
Désignation des lots : Lot, intitule du lot :
1 : Installation de chantier, gros oeuvre
2 : Charpente
3 : Couverture ardoise synthétique, étanchéité
4 : Revêtements de façade
5 : Menuiseries extérieures PVC
6 : Menuiseries extérieures alu, métallerie
7 : Doublages, cloisons, plafonds, menuiseries intérieures
8 : Revêtements de sols
9 : Peinture
10 : Electricité courants forts et faibles
11 : Chauffage, ventilation, plomberie
12 : VRD
Modalité d'attribution des lots : Les candidats pourront répondre à un ou plusieurs lots. Le groupement d'entreprises à mandataire commun et l'entreprise générale ne sont pas autorisés à répondre à la consultation.
Les variantes facultatives sont autorisées dans le cadre du présent marché et il est prévu des variantes obligatoires.
Lot n° 5 : Menuiseries extérieures PVC : Volets roulants électriques
Lot n° 10 : Electricité courants forts et courants faibles : Volets roulants électriques
Délai d'exécution prévu : Le délai d'exécution global est fixé à 18 mois à compter de la notification de l'ordre de service de préparation et d'installation de chantier (2 mois pour la période de préparation et d'installation du chantier et 16 mois y compris congés pour la durée d'exécution des travaux et du chantier à proprement parler).
Il n'y a pas de tranches ferme(s) ni de tranche conditionnelle(s).
Les demandes de dossier de consultation sont téléchargeables sur le site https://www.marches-securises.fr/ sous la référence 2022DDP31.
Critères de sélection des candidatures :
-  les garanties et capacités techniques et financières adaptées à l'objet du marché
-  les références récentes des candidats dans des opérations similaires
-  Voir également article 4.2 du Règlement de la consultation.
Critères de jugement des offres :
-  la valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique 40 points (voir détail des sous-critères à l'article 6 de Règlement de consultation)
-  le prix des prestations 60 pointsLe pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec l'ensemble des candidats admis sur tous les éléments de l'offre (prix + qualité technique). Le cas échéant, il sera procédé à des entretiens individuels et/ou à des échanges écrits entre le maître d'ouvrage et les candidats.
Date limite de réception des offres : 30 juin 2022 à 17h30.
Adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront à retourner par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé à Logéal Immobilière, Pole Marchés, 5 rue St-Pierre, 76190 Yvetot ou par voie électronique à l'adresse suivante https://www.marches-securises.fr/
Renseignements complémentaires :
-  Renseignements administratifs : Mme Blandine VALIN, Gestionnaire des Marchés, (DAF/ Pôle Marchés), Tél. : 02 35 56 34 72 ou mail : [email protected]
-  Renseignements techniques : M. Eric VIANDIER, Responsable du Pôle Montage, (DDP/ Pôle Montage, Prospection et Développement), Tél. : 02 32 70 60 01 ou mail : [email protected]
Délais et voies de recours : Nous vous informons que vous pouvez exercer :
-  Soit un référé précontractuel, en vertu de l'article 1441-2 du Code de procédure civile, dans un délai de 11 jours (si envoi des courriers de rejets par voie électronique et/ou télécopie) ou 16 jours (si envoi par LRAR) à compter de la date d'envoi de la notification.
-  Soit un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la notification de la conclusion du contrat ;Enfin, en cas de contestation de validité de contrat, une action peut être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication de l'avis d'attribution.
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Judiciaire de Lille.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message