MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Construction de 32 logements collectifs. Relance du lot Charpente bois

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Archipel Habitat - OPH de Rennes Métropole

Avis N° : AO-2122-0971

  • 35 - Cesson-Sévigné
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

OPAC_RENNES_METROPOLE.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Archipel Habitat - OPH Rennes Métropole (35)
Correspondant : Cécile BELARD du PLANTYS, 3 place de la Communauté, 35200 Rennes, adresse internet : http://www.archipel-habitat.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et équipements collectifs


Objet du marché : Construction de 32 logements collectifs - ZAC Via Silva à CESSON SEVIGNE -

Relance du lot Charpente bois suite résiliation du marché titulaire
Type de marché de travaux : exécution
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Descriptions concernant les achats complémentaires : ARCHIPEL HABITAT pourra conclure un marché de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché initial. La durée pendant laquelle le ou les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial (situation décrite à l'article R 2122-7 du code de la commande publique)
Prestations divisées en lots : non
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 septembre 2021
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Toutes les informations sont détaillées au règlement de la consultation.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Tous les renseignements sont détaillés au règlement de la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : Tous les renseignements sont détaillés au règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 18 juin 2021 à 18 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2149
Récompenses et jury :
Renseignements complémentaires : Le délai global d'exécution du marché est de 22 mois, il a été donné le 22/02/2021.
Le délai d'exécution de ce lot est de 13 semaines.
Le délai d'exécution des travaux englobe :
-Le repliement du matériel et le nettoyage des lieux.
-Les intempéries.
La durée de la période de préparation est fixée à 1 mois, par dérogation à l'article 28 du CCAG Travaux.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 mai 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : ARCHIPEL HABITAT - OPH de Rennes Métro, 3 Place de la Communauté CS 40805, 35208 RENNES CEDEX 02, adresse internet : http://www.archipel-habitat.fr
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35000 RENNES
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35000 RENNES
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, 35000 RENNES

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message