MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Construction d'un atelier mécanique et d'un local de remisage à AFA.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Collectivité De Corse

Avis N° : AO-2109-3838

  • 20 - AFA
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 20A, 20b
Annonce No 21-22024
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COLLECTIVITE DE CORSE.
Correspondant : le président du Conseil Exécutif, direction de la Commande Publique, Hôtel de la Collectivité de Corse, 22 cours Grandval B.P. 215 20187 Ajaccio, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.isula.corsica.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.isula.corsica.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : numéro de la consultation : 2020-3dcr-0309


construction d'un atelier mecanique et d'un local de remisage à AFA.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRM02.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
construction d'un atelier de réparation mécanique et d'un local de remisage pour le service "Lutte Anti Vectorielle" à AFA
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation : 2020-3dcr-0309
construction d'un atelier mecanique et d'un local de remisage à AFA.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 10,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
- mode de financement : Le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de la Cdc.
- mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat;.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 mars 2021, à 15 heures.

Délai minimum de validité des offres : 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-3DCR-0309.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.isula.corsica
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 1 an et 8 mois.
le délai global comprend 2 mois de préparation et 18 mois de travaux.
une visite sur site est préconisée.
les conditions de visites sont les suivantes : Un rendez-vous doit être obtenu au préalable auprès de Mme Marie muls albertini dont les coordonnées téléphoniques sont 07.88.66.49.17 .
Le critère "Valeur technique" ( 60%) est décomposé de la manière suivante :
- moyens humains et matériels affectés spécifiquement à l'opération : 30%
- contraintes d'exécution, solutions proposées : 10%
- dispositions arrêtées pour garantir les délais d'exécution du chantier : 40%
- qualité des fiches techniques : 15%
- dispositions arrêtées en matière degestion des déchets de chantier et de développement durable 5%
conformément aux articles L2111-1 à L2111-3 et L2112-2 du code de la commande publique, une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique est incluse dans le cahier des charges de ce marché.
les entreprises qui se verront attribuer les lots no1 et no2 du marché devront réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 février 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia villa Montépiano 20407 Bastia, tél. : 04-95-32-88-66, courriel : [email protected], télécopieur : 04-95-32-38-55.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Conformément aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, un référé contractuel peut être introduit après la signature du marché, dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du Marché.
- en référence à l'arrêt d'assemblée du Conseil d'etat du 4 avril 2014 " Département du Tarn-Et-Garonne ", un recours en contestation de validité du marché peut être formulé auprès du Tribunal Administratif de Bastia, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du Marché, assorti le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L 521-1 du Code de Justice Administrative.
- par ailleurs, en application de l'article R.421-1 du Code de justice administrative, un recours pour excès de pouvoir peut être intenté auprès du TA de Bastia, dans un délai de deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01.-
vrd - aménagements extérieurs
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 02.-
Gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 03.-
Charpente métallique - bardage
C.P.V. - Objet principal : 45262410.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 04.-
Etanchéité
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 05.-
Bardage
C.P.V. - Objet principal : 45262650.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 06.-
Menuiseries extérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421100.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 07.-
Portes sectionnelles - automatismes
C.P.V. - Objet principal : 44221240.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 08.-
Metallerie
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 09.-
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 10.-
Revêtements de sols et murs
C.P.V. - Objet principal : 45430000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 11.-
Cloisons - doublages - faux plafonds
C.P.V. - Objet principal : 45421141.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 12.-
Peinture
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 13.-
cvc - plomberie
C.P.V. - Objet principal : 45331200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 14.-
Electricité courants forts et faibles
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 15.-
Panneaux photovoltaique
C.P.V. - Objet principal : 09331000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)
Lot(s) 16.-
Plateau élévateur PMR
C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maçonnerie, Peinture (travaux), Plomberie (travaux)

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message