FRANCE: TRAVAUX DE REFECTION
ECOLE JEAN JAURES - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE REHABILITATION
Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: VILLE DE SAINT NAZAIRE
Forme juridique de l'acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: ECOLE JEAN JAURES - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE REHABILITATION
Description: Restructuration et Réhabilitation du groupe scolaire Jean Jaurès Les travaux sont décomposés en 19
lots, ils font l'objet de deux consultations distinctes comme suit : - La présente affaire n°202310061044 se déroule
en appel d'offres ouvert (Article R2124-2 1° - Code de la commande publique) et comprend 10 lots; - L'affaire n
°202310201114 se déroule en Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° et 2° - Petits lots - Code de la
commande publique) et comprend 9 lots. Chaque lot conduira à la conclusion d'un marché ordinaire. L'opération fait
l'objet d'une démarche de Qualité Environnementale non certifiée. Elle vise à prendre en compte la protection de
l'environnement et de la santé tout au long de la vie du bâtiment, tout en garantissant la qualité du travail, la maîtrise
des coûts et le respect des délais lors du chantier. La consultation comporte, à titre accessoire, des obligations en
matière d'insertion sociale pour les lots n°1 ; 4 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 18 et 19
Identifiant de la procédure: 8fd183cc-ee6b-4a0e-86ce-435e5f50d66d
Identifiant interne: 202310061044
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 202310061044A - Lot n°1 - VRD - paysage
Description: VRD - paysage Le contrat comporte des obligations en matière d'insertion sociale à raison de 1250h
Identifiant interne: 1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: 202310061044B - Lot n°4 - deconstruction - desamiantage - maconnerie beton arme
Description: Déconstruction - désamiantage - maçonnerie béton armé
Identifiant interne: 4
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45262660 Travaux de désamiantage
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: 202310061044C - Lot n°7 - Couverture ardoises naturelles
Description: Couverture ardoises naturelles
Identifiant interne: 7
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45261210 Travaux de couverture
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0004
Titre: 202310061044D - Lot n°10 - Menuiseries exterieures aluminium
Description: Menuiseries extérieures aluminium
Identifiant interne: 10
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0005
Titre: 202310061044E - Lot n°11 - Menuiseries interieures bois - mobiliers
Description: Menuiseries intérieures bois - mobiliers
Identifiant interne: 11
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0006
Titre: 202310061044F - Lot n°12 - Cloisons - plafonds plaques de platre
Description: Cloisons - plafonds plaques de plâtre
Identifiant interne: 12
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421152 Installation de cloisons
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0007
Titre: 202310061044G - Lot n°13 - Plafonds suspendus
Description: Plafonds suspendus
Identifiant interne: 13
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45421146 Mise en place de plafonds suspendus
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0008
Titre: 202310061044H - Lot n°14 - Chape - carrelage - faience
Description: Chape - carrelage - faïence
Identifiant interne: 14
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45262321 Travaux de chape
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0009
Titre: 202310061044I - Lot n°18 - Electricite - courants forts et faibles - photovoltaiques
Description: Electricite - courants forts et faibles - photovoltaiques
Identifiant interne: 18
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0010
Titre: 202310061044J - Lot n°19 - Chauffage - ventilation - plomberie
Description: Chauffage - ventilation - plomberie
Identifiant interne: 19
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv) : 45454100 Travaux de réfection
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 09331200 Modules solaires photovoltaïques
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de
chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv) : 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Prestations supplémentaires éventuelles facultatives suivantes : Lot 1: Pse3
Désamiantage réseaux enterrés Pse4 Tables de pique-nique Pse5 Corbeille Pse6 Bacs potager - Bac compostage
Pse7 Trampoline pour cour primaire Lot 4: Pse1 Suppression des casiers cartables en béton bâts F2 à F3 et G2 à
G3 Lot 7: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3 Lot 18: Pse2 Photovoltaïque sur pan N.O du bât G3
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7 Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale: Autre
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Technique au regard des éléments sollicités dans le cahier des charges
Pondération (points, valeur exacte) : 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte) : 40
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6 Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 9 066 585,66 EUR
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CHARIER TP
Offre:
Identifiant de l'offre: CHARIER TP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 1 883 505,5 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 202310061044a
Titre: 202310061044a - Lot n°1 - Vrd - paysage
Date de conclusion du marché: 2024-03-21+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 5
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ANDRE BTP
Offre:
Identifiant de l'offre: ANDRE BTP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 2 574 000 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 202310061044b
Titre: 202310061044b - Lot n°4 - deconstruction - desamiantage - maconnerie beton arme
Date de conclusion du marché: 2024-03-21+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: COUVERTURE MAGUERO
Offre:
Identifiant de l'offre: COUVERTURE MAGUERO
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 812 053,66 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 202310061044c
Titre: 202310061044c - Lot n°7 - Couverture ardoises naturelles
Date de conclusion du marché: 2024-03-21+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 5
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ALUMINIUM DE BRETAGNE
Offre:
Identifiant de l'offre: ALUMINIUM DE BRETAGNE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 814 529 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 202310061044d
Titre: 202310061044d - Lot n°10 - Menuiseries exterieures aluminium
Date de conclusion du marché: 2024-03-21+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 7
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ETABLISSEMENTS GLEMAUD
Offre:
Identifiant de l'offre: ETABLISSEMENTS GLEMAUD
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 869 996,24 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 202310061044e
Titre: 202310061044e - Lot n°11 - Menuiseries interieures bois - mobiliers
Date de conclusion du marché: 2024-03-21+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 4
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0006
Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi: Autre
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PLAFISOL
Offre:
Identifiant de l'offre: PLAFISOL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 198 037,39 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 202310061044g
Titre: 202310061044g - Lot n°13 - Plafonds suspendus
Date de conclusion du marché: 2024-03-21+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0008
Aucun lauréat n'a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi: Autre
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0009
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: VENDEE FLUIDES ENERGIES
Offre:
Identifiant de l'offre: VENDEE FLUIDES ENERGIES
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 723 763,57 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 202310061044i
Titre: 202310061044i - Lot n°18 - Electricite - courants forts et faibles - photovoltaiques
Date de conclusion du marché: 2024-03-21+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 4
6.1 Résultat - Identifiants des lots: LOT-0010
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SPIE Building Solutions
Offre:
Identifiant de l'offre: SPIE Building Solutions
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 1 190 700 EUR
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 202310061044j
Titre: 202310061044j - Lot n°19 - Chauffage - ventilation - plomberie
Date de conclusion du marché: 2024-03-21+01:00
Le marché est attribué dans le contexte d'un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation reçues: 2 8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d'enregistrement: 443928874
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel: VILLE DE SAINT NAZAIRE
Numéro d'enregistrement: 21440184600016
Adresse postale: Place François Blancho
Ville: Saint Nazaire
Code postal: 44600
Pays: France
Point de contact: SAMZUN DAVID
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0240004163
Adresse internet:
https://www.saintnazaire.fr/
Profil de l'acheteur:
https://www.saintnazaire.fr/demarches-et-infos-pratiques/pros-et-associations/marches-publics
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'enregistrement: 671209
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Ville: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France
Adresse électronique: greffe.ta-
[email protected]
Téléphone: 0255101002
Télécopieur: 0255101003
Adresse internet:
http://nantes.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'enregistrement: 671208
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Ville: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France
Adresse électronique: greffe.ta-
[email protected]
Téléphone: 0255101002
Télécopieur: 0255101003
Adresse internet:
http://nantes.tribunal-administratif.fr/
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel: CHARIER TP
Taille de l'opérateur économique: large
Numéro d'enregistrement: 0
Adresse postale: Brehet
Ville: La Turballe
Code postal: 44420
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 02 40 23 30 60
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0006
Nom officiel: ANDRE BTP
Taille de l'opérateur économique: large
Numéro d'enregistrement: 0
Adresse postale: 10 Che Montplaisir
Ville: Nantes
Code postal: 44100
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0240892727
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1 ORG-0007
Nom officiel: COUVERTURE MAGUERO
Taille de l'opérateur économique: sme
Numéro d'enregistrement: 0
Adresse postale: 10 Rue De Brehany
Ville: Guerande
Code postal: 44350
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 02 40 24 73 22
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1 ORG-0008
Nom officiel: ALUMINIUM DE BRETAGNE
Taille de l'opérateur économique: sme
Numéro d'enregistrement: 0
Adresse postale: Parc D''Activites De La Gare
Ville: Landevant
Code postal: 56690
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 02 97 56 90 82
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0004
8.1 ORG-0009
Nom officiel: ETABLISSEMENTS GLEMAUD
Taille de l'opérateur économique: sme
Numéro d'enregistrement: 0
Adresse postale: 33 Rue La Magdeleine
Ville: Saint Vincent Des Landes
Code postal: 44590
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0240553821
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0005
8.1 ORG-0010
Nom officiel: PLAFISOL
Taille de l'opérateur économique: sme
Numéro d'enregistrement: 0
Adresse postale: 10 Avenue De La Vertonne
Ville: Vertou
Code postal: 44120
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 02 40 03 43 26
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0007
8.1 ORG-0011
Nom officiel: VENDEE FLUIDES ENERGIES
Taille de l'opérateur économique: sme
Numéro d'enregistrement: 0
Adresse postale: Parc D''Activites De L''Eraudiere
Ville: Dompierre Sur Yon
Code postal: 85170
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0251623842
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0009
8.1 ORG-0012
Nom officiel: SPIE Building Solutions
Taille de l'opérateur économique: large
Numéro d'enregistrement: 0
Adresse postale: 7 Rue Julius Et Ethel Rosenberg
Ville: Saint-Herblain
Code postal: 44800
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 02 40 67 47 65
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire: FRA
Lauréat de ces lots: LOT-0010 11 Informations relatives à l'avis
11.1 Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 7897d30a-73db-4960-b302-ded1e43ba721 - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d'avis: Avis d'attribution de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 2024-04-03+02:00 17:40:29+02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication