MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Travaux de voirie et réseaux divers rues Théodore Deck et de la Commanderie

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Communauté de communes de la région de Guebwiller

Avis N° : AO-2116-2690

  • 68 - GUEBWILLER
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 68
Annonce No 21-45756
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.C. de la Région de Guebwiller.
Correspondant : emeline Muzard, 1 rue des Malgré-Nous - B.P. 80114 68502 Guebwiller Cedex, tél. : 03-89-62-12-34, télécopieur : 03-89-62-12-20, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.cc-guebwiller.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux de voirie et réseaux divers rues Théodore Deck et de la Commanderie à Guebwiller.


Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : rues Théodore Deck et de la Commanderie, 68500 Guebwiller.
Code NUTS : FRF1.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet les travaux de voirie de réseaux divers rues Théodore Deck et de la Commanderie à Guebwiller
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'ensemble des prestations demandées par la CCRG est listé dans les cctp, bpu et DQE propres à chacun des lots.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : cautionnement et garanties :
-Garantie de parfait achèvement et garantie décennale (articles 1792-6 et 1792 du Code Civil)
-Une retenue de garantie de cinq pour cent (5,00 %) du montant initial du marché (augmenté, le cas échéant, du montant des avenants) sera constituée. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités essentielles de paiement (selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières) :
-Avance forfaitaire (articles 7.1 Ccap)
-Versement d'acomptes tous les mois (article 7.3)
-Prix révisables (article 6.2 Ccap)
-Paiement du solde (article 7.4 Ccap).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Un même candidat ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même lot.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : figurent à l'article 4a du règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : figurent à l'article 4a du règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : figurent à l'article 4a du règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : figurent à l'article 4a du règlement de la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 mai 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 68 - CCRG - 2021 - ASS/AEP - 16-.
Renseignements complémentaires : co-Maîtrise d'ouvrage : Ville de Guebwiller - 73 rue de la République - 68500 Guebwiller
Tel : 03-89-76-80-61 - courriel : [email protected]
Maîtrise d'œuvre : irh ingenierie - 140 Rue du Logelbach - 68000 COLMAR
Tél : 03-89-80-23-45
Délai d'exécution : Les travaux devront être réalisés dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service commandant le démarrage des travaux. Ce délai ne comprend pas la période de préparation qui est de 1 mois à compter de la date de notification du marché.
Les travaux devront impérativement être achevés avant le 28 janvier 2022 (hors réfections de voiries définitives).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) est envoyé gratuitement à chaque candidat qui en aura fait la demande à [email protected] ou [email protected] . Il peut également être téléchargé librement sur le site : http://www.klekoon.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
figurent à l'article 6 du règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 avril 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg 31 avenue de la Paix - B.P. 51038 67070 Guebwiller, tél. : 03-88-21-23-23, télécopieur : 03-88-36-44-66.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg 31 avenue de la Paix - B.P. 51038 67070 Strasbourg Cedex, tél. : 03-88-21-23-23, courriel : [email protected], télécopieur : 03-88-36-44-66.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- réseaux humides.
Travaux de réseaux humides
Durée : 7 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : les travaux devront être réalisés dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service commandant le démarrage des travaux. Ce délai ne comprend pas la période de préparation qui est de 1 mois à compter de la date de notification du marché.
Les travaux devront impérativement être achevés avant le 28 janvier 2022 (hors réfections de voiries définitives).
Mots descripteurs : Réseaux divers
Lot(s) 2.- voirie et éclairage public.
Travaux de voirie et d'éclairage public
Durée : 7 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : les travaux devront être réalisés dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service commandant le démarrage des travaux. Ce délai ne comprend pas la période de préparation qui est de 1 mois à compter de la date de notification du marché.
Les travaux devront impérativement être achevés avant le 28 janvier 2022 (hors réfections de voiries définitives).
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message