MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Travaux de restructuration du centre sportif Max Rousié- 28, rue André Bréchet- 75017 Paris, futur site d entraînement officiel pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Paris

Avis N° : AO-2140-3875

  • 75 - VILLE DE PARIS
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 75
Annonce No 21-125282
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris.
Correspondant : Bureau des marchés - travaux de batiment - sa4, Ville de Paris - dfa -sda, 7 avnue de la porte d'ivry 75013 Paris, courriel : [email protected] adresse internet : https://www.paris.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux de restructuration du centre sportif Max Rousié- 28, rue André Bréchet- 75017 Paris, futur site d entraînement officiel pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45454000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR101.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux de restructuration du centre sportif Max Rousié- 28, rue André Bréchet- 75017 Paris, futur site d entraînement officiel pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 Ce projet porte des ambitions fortes en matière de valorisation des déchets et de réemploi des matériaux : l'objectif de valorisation des déchets est de :90% au minimum, en masse ;l'objectif de réemploi, réutilisation et recyclage des matériaux sur site ou hors site est de :10% au minimum, en masse.dans une démarche d'économie circulaire, le projet prévoit le réemploi de matériaux déconstruits dans le cadre des travaux de restructuration
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux prévoient :le réaménagement de l'accueil du site depuis l'extérieur,la mise en accessibilité par l'implantation d'un ascenseur, la restructuration des vestiaires, sanitaires, locaux annexes et circulations,le rafraîchissement des salles sportives,le traitement des bardages du gymnase principal.contraintes PARTICULIÈRES Travaux en site occupé- le centre sportif reste ouvert au public pendant les travaux. Calendrier contraint- le centre sportif doit être livré au plus tard le 30/11/2023.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par l'article R2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations financées par le budget d'investissement de la Ville de Paris et une subvention accordée par SOLIDEO. Le délai global de paiement est fixé à 30 jours .
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pour chaque lot, les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Le pouvoir adjudicateur n'entend pas imposer de forme au groupement éventuel de l'attributaire. Toutefois, pour l'exécution du marché, dans le cas où l'attributaire d'un lot est un groupement conjoint, le mandataire du groupement devra être solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Si le soumissionnaire retenu ne respecte pas cette dernière condition, il devra obligatoirement s'y conformer dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Par ailleurs, il est interdit aux soumissionnaires de présenter plusieurs offres pour un lot en agissant à la fois :En qualité de soumissionnaire individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;En qualité de membre de plusieurs groupements. Dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le soumissionnaire retenu dans le cadre des lots no2, no3, no4 et no5 devra mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, dans le cadre de l'exécution du marché, dans les conditions précisées à l'article 1.5.1 du cahier des clauses administratives particulières.les conditions d'exécution du contrat comportent des éléments à caractère environnemental (pour tous les lots),décrits à l'article 1.5.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap) et aux cahiers des charges.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : à l'appui de sa candidature, le soumissionnaire doit obligatoirement produire les éléments suivants :l'imprimé Dc1 'lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants' ou document équivalent, par ex. DUME, comprenant notamment une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique. Dans le cas où le soumissionnaire remplit un imprimé Dc1, il justifie de cet état en cochant la rubrique F1 de ce document. Cette rubrique F1 est présente dans le dernier modèle à jour du formulaire Dc1, que le soumissionnaire est invité à utiliser. L'imprimé Dc2 'déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement' ou document équivalent, par ex. DUME, comportant les renseignements et documents qui permettent de vérifier l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire.
Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire pour chacune des trois dernières années.une liste de références pertinentes au regard des prestations objet du lot, exécutées au cours des cinq dernières années, dans la limite de dix.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pour le lot no1: La certification Qualibat 1552- traitement de l'amiante OU Une certification amiante attribuée et suivie dans les conditions fixées par les normes :nf x 46-010- travaux de traitement de l'amiante - référentiel technique pour la certification des entreprises - exigences générales - certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante. Nf x 46 011- travaux de traitement de l'amiante - modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises ; par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC ou, dans des conditions équivalentes garantissant le respect des mêmes exigences, par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 octobre 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2101102.
Renseignements complémentaires : les documents de la consultation sont uniquement consultables et téléchargeables sur la plate-forme de dématérialisation : https://marches.maximilien.fr Il est attendu une réponse uniquement par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation. La durée du marché court à compter de la notification du marché jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes : Soit la notification au titulaire du décompte général et définitif du marché, sans réserve ; Soit l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. La durée du marché indiquée est ferme et ne fait l'objet d'aucune reconduction. Une visite du site, préalable à la remise de l'offre, est vivement conseillée, afin de prendre connaissance des contraintes relatives au lieu de réalisation des prestations. Cette visite n'est pas obligatoire et son absence ne peut entraîner l'irrégularité de l'offre .Les modalités de cette visite sont exposées à l'article 2.3 visite du règlement de la consultation. L'attention des soumissionnaires est appelée sur le fait que le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 septembre 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marches.maximilien.fr/.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=795252&orgAcronyme=r8t.
Instance chargée des procédures de recours : Cour administrative d'appel de Paris hotel de Beauvais, 68 rue François Miron 75004 Paris, courriel : [email protected] adresse internet : http://paris.cour-administrative-appel.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Cour administrative d'appel de Paris hotel de Beauvais, 68 rue François Miron 75004 Paris, courriel : [email protected] adresse internet : http://paris.cour-administrative-appel.fr/.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- désamiantage, déplombage, gros œuvre.
Désamiantage, déplombage, gros œuvre
Informations complémentaires : marché à prix global et forfaitaire.le délai global d'exécution des travaux de l'opération est de :vingt-deux mois, incluant une période de préparation de chantier de :six semaines, commune à tous les lots.le délai d'exécution du présent lot s'inscrit dans le délai global de l'opération et il est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution élaboré lors de la période de préparation en concertation avec les titulaires des autres lots.
C.P.V. - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45111100.
Mots descripteurs : Equipement sportif
Lot(s) 2.- clos couvert.
Clos couvert : Menuiseries intérieures, mobilier, plâtrerie, faux-plafond, sol souple, peinture
Informations complémentaires : marché à prix global et forfaitaire.le délai global d'exécution des travaux de l'opération est de :vingt-deux mois, incluant une période de préparation de chantier de :six semaines, commune à tous les lots.le délai d'exécution du présent lot s'inscrit dans le délai global de l'opération et il est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution élaboré lors de la période de préparation en concertation avec les titulaires des autres lots.
C.P.V. - Objet principal : 45262650
Objets supplémentaires : 45112500.
Mots descripteurs : Equipement sportif
Lot(s) 3.- second ?Uvre : Menuiseries intérieures, mobilier, plâtrerie, faux-plafond, sol souple, peinture.
Second ?Uvre : Menuiseries intérieures, mobilier, plâtrerie, faux-plafond, sol souple, peinture
Informations complémentaires : marché à prix global et forfaitaire.le délai global d'exécution des travaux de l'opération est de :vingt-deux mois, incluant une période de préparation de chantier de :six semaines, commune à tous les lots.le délai d'exécution du présent lot s'inscrit dans le délai global de l'opération et il est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution élaboré lors de la période de préparation en concertation avec les titulaires des autres lots.
C.P.V. - Objet principal : 45400000.
Mots descripteurs : Equipement sportif
Lot(s) 4.- chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie, GTB.
Chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie, GTB
Informations complémentaires : marché à prix global et forfaitaire.le délai global d'exécution des travaux de l'opération est de :vingt-deux mois, incluant une période de préparation de chantier de :six semaines, commune à tous les lots.le délai d'exécution du présent lot s'inscrit dans le délai global de l'opération et il est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution élaboré lors de la période de préparation en concertation avec les titulaires des autres lots.
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Equipement sportif
Lot(s) 5.- électricité.
Électricité
Informations complémentaires : marché à prix global et forfaitaire.le délai global d'exécution des travaux de l'opération est de :vingt-deux mois, incluant une période de préparation de chantier de :six semaines, commune à tous les lots.le délai d'exécution du présent lot s'inscrit dans le délai global de l'opération et il est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution élaboré lors de la période de préparation en concertation avec les titulaires des autres lots.
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Equipement sportif
Lot(s) 6.- ascenseurs.
Ascenseurs
Informations complémentaires : marché à prix global et forfaitaire.le délai global d'exécution des travaux de l'opération est de :vingt-deux mois, incluant une période de préparation de chantier de :six semaines, commune à tous les lots.le délai d'exécution du présent lot s'inscrit dans le délai global de l'opération et il est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution élaboré lors de la période de préparation en concertation avec les titulaires des autres lots.
C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Mots descripteurs : Equipement sportif

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message