MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Travaux de réhabilitation de la salle de spectacle

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : CCM du Grand Pic St Loup

Avis N° : AO-2110-0760

  • 34 - ST GELY DU FESC
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34, 30
Annonce No 21-22317
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté Cnes du Grand Pic St Loup.
Correspondant : M. Alain BARBE, hôtel de la Communauté 25 Allée de l'espérance 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers, tél. : 04-67-55-17-00, télécopieur : 04-67-55-17-01, courriel : [email protected].
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.


Objet du marché : travaux de réhabilitation de la salle de spectacle de Saint Gély du Fesc.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45261000
Objets supplémentaires : 45311200
45330000
45237000
39111200.
Lieu d'exécution : saint Gély du Fesc (34980).
Code NUTS : FRJ13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux de réhabilitation de la salle de spectacle de St Gély du Fesc
Visite préalable :
Pour les lots 1, 2, 3, 4, 11, 13 la visite est obligatoire.
Le pouvoir adjudicateur prévoit que pour ces lots, les entreprises devront effectuer une visite obligatoire sur les lieux d'exécution du marché préalablement à l'établissement de leur offre.
La visite du site de travaux est prévue le lundi 15 mars et le jeudi 18 mars 2021 de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 16 heures sans rendez-vous.
L'Entreprise se présentera directement sur site.
En raison de la crise sanitaire du Covid19, la visite obligatoire du site sera limitée à 1 seul représentant par candidat. Le port du masque sera obligatoire ainsi que le respect des gestes barrières. Ces dispositions évolueront selon les dernières annonces de l'etat.
Cette visite étant obligatoire, un certificat de visite sera délivré sur site par l'agent de la CGPSL en charge de cette visite.
Dans le cas où le certificat de visite ne serait pas joint à l'offre de l'entreprise, celle-ci serait automatiquement rejetée.
Pour les lots dont la visite n'est pas obligatoire, elle reste toutefois recommandée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : quantité globale à fournir
L'Entreprise doit compléter tous les documents joints au présent DCE :
-Acte d'engagement (Ae) et son annexe 1- 1 par lot
-Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf) - 1 par lot.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les lots 1, 3, 4, 6, 11, 13, 15 prévoient des prestations supplémentaires éventuelles obligatoires.
Une offre limitée à la prestation supplémentaire éventuelle ne comportant pas d'offre de base sera rejetée comme irrégulière. Inversement une offre limitée à l'offre de base sera rejetée comme incomplète.
L'Entreprise a l'obligation de remettre une proposition technique et financière pour ces prestations supplémentaires éventuelles obligatoires dans les différents lots concernés.
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de commander ou non ces prestations avec l'offre de base.
Lot 1 : curage demolition - gros œuvre
p.s.e. 01 : Curage des doublages existants de la salle
P.S.E 02. : Isolation de longrines
Lot 3 : chaprente metallique - cOUVERTURE - etancheite bardage
p.s.e. 01 : Couverture tuiles
P.S.E. 02 : Traitement du Périboards
Lot 4 : menuiseries exterieures
p.s.e. 01 : Stores vénitiens ouvrant nord (mur rideau + imposte sas)
p.s.e. 02 : Store textile électrique screen façade avant
Lot 6 : doublages cloisons faux plafonds
p.s.e. 01 PLUS-VALUE : Doublages par contre cloison isolée sur ossature métallique EP 118 / (H.T.) 7.30
Lot 11 : cfo/cfa
p.s.e 01 : Store textile électrique screen façade avant
P.S.E. 02 : Système gtb
Lot 13 : cvc plomberie
p.s.e. 1 : Ventilation vmc df Loges
Lot 15 : scenographie equipements
p.s.e. 1 : Cyclorama
P.S.E. 2 : Podium de scène
P.S.E. 3 : Projecteurs par led
p.s.e. 4 : Ecoute loge.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : le titulaire du marché devra constituer, pour toute la durée du marché, des cautionnements afférents à divers aspects du marché. Les stipulations de mise en place de ces cautionnements sont précisées dans le CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les sommes dues par le Pouvoir Adjudicateur au titulaire du présent marché pour l'exécution de ses prestations seront prélevées sur le compte noBATVRD - 23 - 2313 - 316, du budget de la collectivité et feront l'objet d'un virement administratif avec paiement à trente (30) jours au plus à compter de la réception de la facture conforme au CCAP. Le marché est conclu en euros.
En cas de dépassement du délai global maximum de paiement, délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
L'Ordonnateur du présent marché est M. le président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le Pouvoir Adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Le marché pourra être conclu :
-Soit avec un entrepreneur unique ;
-Soit avec des entrepreneurs groupés ;
En cas de groupement d'entreprises, les articles R. 2142-19 à R.2142-27 du Code de la Commande Publique prévoit que l'un des opérateurs économiques membres du groupement est désigné comme mandataire pour représenter l'ensemble des membres vis-à-vis de l'acheteur et coordonner les prestations des membres du groupement.
Un même opérateur économique ne peut pas présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membres d'un ou plusieurs groupements ou encore en agissant en qualité de membres de plusieurs groupements.
Le mandataire désigné dans le document Dc1 et dans l'acte d'engagement représente l'ensemble des cotraitants vis à vis de l'acheteur public pour l'exécution du marché.
En cas de groupement conjoint, le présent marché prévoit que le mandataire du groupement devra être solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : concernant les critères de jugement des candidatures le candidat fournira les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus aux articles R. 2142-1, R.2142-2, R. 2142-5 à R. 2142-14 et R. 2142-25 Code de la Commande Publique les garanties et capacités techniques ;
-Les garanties et capacités financières ;
-Les qualifications professionnelles citée à l'article 3.2.2
-Les références professionnelles : notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : toutes les pièces relatives aux qualités et capacités que le candidat estime de nature à appuyer sa candidature, notamment des mémoires ou des attestations présentant ses références techniques nécessaires à la bonne exécution du marché, références intégrant notamment la capacité à assurer la continuité du service public souhaitée par le pouvoir adjudicateur.;
- Autres renseignements demandés : attestation d'assurance pour les risques professionnels.
l'opérateur économique peut remettre à l'acheteur, en lieu et place de l'ensemble des documents et renseignements justifiant de ses capacités, un document unique de marché européen (Dume) consistant en une déclaration sur l'honneur et élaboré sur la base d'un formulaire-type établi par la Commission européenne, conformément au règlement d'exécution (Ue) 2016/7 de la Commission européenne du 05 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen (Dume), et conformément à l'ordonnance du 23 juillet 2015 et au décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Service en ligne gratuit ouvert par la Commission Européenne : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=fr.;.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 mars 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021/06.
Renseignements complémentaires : informations administratives : Affaire est suivie par Mme BARBIER Fabienne et Mme LOUGNON Catherine, Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup (téléphone : 04.67.55.17.00; télécopie : 04.67.55.17.01 ; courriel : [email protected]) ;
Informations Techniques : Affaire suivie par :
1 - maîtrise d'œuvre :
basalt architecture
Rue de la Gare
95120 ERMONT
Tél : +33(01) 30 10 59 59
2 - bureau de contrôle
apave saint aunes
310 rue de la Sarriette
Zone Ecoparc - 34130 saint aunes
Tél : 04 67 15 60 10
3 - coordination pour la sécurité et la protection de la santé
bureau veritas
451 zac blaise pascal - rue denis papin
34000 MONTPELLIER
Tél : 06.72.73.91.58
4 - ordonnancement Pilotage Coordination
btp consult
10 rue François Arago
13005 MARSEILLE
Tél : 04 91 60 34 34
5 - services techniques de la CCGPSL :
M. Jean Marc GHISALBERTI, Adjoint au Directeur des Services Techniques, Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup (téléphone : 04.67.55.17.00 / télécopie : 04.67.55.17.01).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
adresse auprès de laquelle le dossier de consultations des entreprises (Dce) peut être obtenu:
-Adresse électronique : le dossier de consultation doit être retiré par voie électronique sur le Profil Acheteur de la CCGPSL à l'adresse Internet suivante : http://www.achatpublic.com.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
-Adresse électronique Profil Acheteur : http://www.achatpublic.com, conformément à l'article 5.3 du présent règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 février 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier Cedex, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : [email protected], télécopieur : 04-67-54-74-10 adresse internet : https://montpellier.tribunal-administratif.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - avant la signature du contrat, la présente procédure de passation peut être contestée devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, en vertu de l'article L.551-1 du code de la justice administrative (Cja) par la voie du référé précontractuel.
- une fois le contrat conclu, par la voie du référé contractuel conformément aux dispositions des articles L551-13 à L551-16 du code de la justice administrative.
*Soit par référé suspension avant la fin du contrat conformément aux dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative,
*Soit par recours pour excès de pouvoir dans les formes mentionnées aux articles R.411-1, R.411-3 à R.411-6 et le délai de deux mois mentionné à l'article R.421-1 du code de justice administrative.
*Recours de plein contentieux : les candidats évincés de la conclusion d'un marché public peuvent former devant le juge du tribunal administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; ce recours doit être exercé, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation ;
*Recours pour excès de pouvoir en cas de déclaration d'infructuosité de la procédure : dans l'hypothèse d'une déclaration d'infructuosité de la procédure, le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, devant le tribunal administratif. Le juge doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification du courrier de notification de rejet de candidature ou d'offre.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens " accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.-
Curage Démolition - gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Curage, Démolition, Gros œuvre
Lot(s) 2.-
V.R.D
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Réseaux divers, Terrassement, Voirie
Lot(s) 3.-
Charpente métallique - couverture étanchéité bardage
C.P.V. - Objet principal : 45261000
Objets supplémentaires : 45262650.
Mots descripteurs : Bardage, Charpente, Couverture, Etanchéité, Métallerie
Lot(s) 4.-
Menuiseries Extérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000 - FG10.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 5.-
Serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Serrurerie
Lot(s) 6.-
Doublages Cloisons Faux Plafonds
C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45421146.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond
Lot(s) 7.-
Menuiseries Intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000 - FG09.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 8.-
Revêtement de sol
C.P.V. - Objet principal : 45432130.
Mots descripteurs : Revêtements de sols
Lot(s) 9.-
Résine de sol
C.P.V. - Objet principal : 45432100
Objets supplémentaires : 24327400.
Mots descripteurs : Plancher technique, Revêtements de sols
Lot(s) 10.-
Peintures
C.P.V. - Objet principal : 44111400.
Mots descripteurs : Peinture (travaux)
Lot(s) 11.-
Courant Fort - courant Faible
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 12.-
Panneaux photovoltaïques
C.P.V. - Objet principal : 45261215.
Mots descripteurs : Photovoltaïque
Lot(s) 13.-
cvc - plomberie
C.P.V. - Objet principal : 45331210
Objets supplémentaires : 45330000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Plomberie (travaux), Ventilation
Lot(s) 14.-
Scénographie - tribune Télescopique et sièges
C.P.V. - Objet principal : 39111200.
Mots descripteurs : Equipements spécialisés
Lot(s) 15.-
Scénographie Équipements
C.P.V. - Objet principal : 45237000
Objets supplémentaires : 32321300
34990000
32421000.
Mots descripteurs : Audiovisuel, Equipements spécialisés, Matériel scénique, Sonorisation, Vidéo, cinéma

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message