MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Travaux de mise en conformité des installations électriques des refuges du Gr20..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : PNRC Parc Naturel Régional de Corse

Avis N° : AO-2131-1327

  • 20 - PNR DE CORSE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 20B
Annonce No 21-99173
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Parc naturel regional de Corse.
Correspondant : COSTA Jacques, Président, maison des services publics, Bâtiment A, 34 cours Paoli 20250 Corte, tél. : 04-95-34-54-89, courriel : [email protected] adresse internet : http://pnr.corsica.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.


Objet du marché : la présente consultation a pour objet les travaux de mise en conformité des installations électriques des refuges du Gr20.


CPV - Objet principal : 45310000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRM02.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les installations des bâtiments ne sont pas raccordées au réseau.
l'alimentation se fait par l'intermédiaire d'un ensemble de type " site isolé " avec une production photovoltaïque, et une armoire de conversion qui fournie une tension en régime sinusoïdale 230v, pour les futures installations
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux en un seul lot concernant la mise en conformité des installations électriques dans les refuges de : Paliri, Usciolu, Prati, l'onda,melu,crena,inzzeche, Manganu, Petra Piana, A Sega, Ascu, Puscaghja, Tighjettu, Carrozzu.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : voir RC.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir RC et CCTP.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : voir RC et CCTP.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- qualité technique de l'offre : 40 %;
- prix : 30 %;
- délai d'exécution : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 août 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA 07/07/2021.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Les travaux en objet sont :
- dépose de l'ensemble des installations
- fourniture, pose et raccordement d'un tableau général électrique dans
une enveloppe étanche avec porte fermant à clé
- l'ensemble des nouvelles protections
- une nouvelle distribution apparente sous tube PVC rigide
- une nouvelle distribution encastrée quand cela est réalisable
- la pose et le raccordement des nouveaux équipements de PC, éclairage
et commandes.
- la pose de nouveaux luminaires équipés de source Led
- la pose de blocs autonomes d'éclairage de sécurité
- la mise en place d'un SSI de 4ecatégorie
important : l'ensemble des approvisionnement, des travaux, des contrôles et réception des ouvrages, se fera par héliportage.l'entreprise devra prévoirtous ces déplacements dans le montant global et
forfaitaire de son offre.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juillet 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Bureau d'Etudes techniques - SINECTIC : René FERRARI.
47, route du Vittulo, 20000 Ajaccio, , tél. : 04-95-23-18-05, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.marches-publics.info.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse.
maison des services publics, Bâtiment A, 34 cours Paoli, 20250 Corte, , tél. : 04-95-34-54-89, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.marches-publics.info.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia chemin Montépianu 20407 Bastia, tél. : 04-95-32-88-66, courriel : [email protected] adresse internet : http://bastia.tribunal-administratif.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du Code de justice administratif et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours.
un référé pré-contractuel prévu aux articles L 551-1 à L 551-12 du Code de justice administratif et pouvant être exercé avant la signature du contrat dans un délai de 16 jours à compte de date de notification du rejet de l'offre.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message