MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Travaux d'aménagement de la rue de la Mairie à Traversais - commune de Beaumont Saint Cyr.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Grand Poitiers Communauté Urbaine

Avis N° : AO-2120-1858

  • 86 - CU GRAND POITIERS
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 86
Annonce No 21-58383
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE.
Correspondant : jérémy Rouessard, direction Voirie 15 place du Maréchal Leclerc CS 10569 86021 Poitiers Cedex, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.grandpoitiers.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : travaux d'aménagement de la rue de la Mairie à Traversais - commune de Beaumont Saint Cyr.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45111291.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRI34.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché à tranches de travaux (une tranche ferme et une tranche optionnelle)
Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - inférieure au seuil des procédures formalisées - code de la commande publique).
Délai de 14 semaines maximum pour l'exécution de l'ensemble des tranches avec date de début des travaux fixée au 13/09/2021 (hors période de préparation)
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande exigée en cas d'avance si le montant du marché est supérieur à 50 000,00 euros hors taxes et si le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : virement bancaire avec mandat administratif. Délai global de paiement de 30 jours Paiement sur le budget de Grand Poitiers Communauté urbaine.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : en application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion obligatoire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 40 %;
- valeur technique : 40 %;
- performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
- délai d'exécution : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 mai 2021, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le ou les candidats les plus intéressants.
La méthodologie d'analyse des critères de jugement des offres est précisée au règlement de la consultation.
Une nouvelle fonction DUME est à la disposition des Candidats sur la plateforme de dématérialisation de Grand Poitiers (https://www.marches-securises.fr). Grâce à cette fonction, les candidats ne sont plus obligés de déposer les documents de candidature, seul leur numéro de SIRET leur est demandé. Les documents administratifs en candidature DUME seront téléchargés par le pouvoir adjudicateur sur La plateforme après attribution. En cas de candidature classique, ils seront à fournir par le candidat retenu après attribution du marché. Pas de signature électronique des offres ou des candidatures lors de la remise des offres. Mais le Futur attributaire du marché devra acquérir un certificat de signature électronique pour signer le marché après attribution.
Il est demandé à chaque candidat de répondre à 2 PSE sur la tranche ferme.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Dossier téléchargeable sur le site www.marches-securises.fr En cas de problème d'inscription et de téléchargement sur www.marches-securises.fr, un numéro est à la disposition des soumissionnaires : 04 92 90 93 27.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres seront déposées exclusivement par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr, avec le numéro SIRET de l'entreprise permettant la création du DUME.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2021.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Correspondant : atline Services, , tél. : 04-92-90-93-27, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 15, rue de Blossac - cS 80541 86020 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : [email protected], télécopieur : 05-49-60-68-09 adresse internet : http://poitiers.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif 15, rue de Blossac - cS 80541 86020 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : [email protected], télécopieur : 05-49-60-68-09 adresse internet : http://poitiers.tribunal-administratif.fr.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message