MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Renouvellement de la canalisation d'eau brute secteur de Croizamus

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Lorient Agglomération

Avis N° : AO-2045-0313

  • 56 - QUEVEN
  • Travaux Publics
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 56
Annonce No 20-130374
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lorient Agglomération.
Correspondant : M. le président, esplanade du Péristyle CS 20001 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-90-74-71-95, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.lorient-agglo.bzh.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://Marches.megalis.bretagne.bzh.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.


Objet du marché : renouvellement de la canalisation d'eau brute secteur de Croizamus à Quéven.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45232151.
Lieu d'exécution : secteur de Croizamus, 56530 Quéven.
Code NUTS : -FRH04.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : renouvellement de la canalisation existante par une canalisation en fonte ductile (diam. 800) sur un linéaire de 280 m environ dans l'emprise du lotissement.
la nouvelle canalisation sera posée en tranchée, en lieu et place de l'ancienne conduite.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 3 % (T.T.C.) sera exercée sur chaque acompte.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de Lorient Agglomération.
Une avance est accordée selon les modalités indiquées à l'article 4.2 du Ccap.
Le délai de paiement est fixé à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée, mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à produire par les candidats sont listés au Règlement de la Consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 60 %;
- prix apprécié au vu du montant du détail quantitatif estimatif : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 novembre 2020, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20111.
Renseignements complémentaires : les opérateurs économiques doivent déposer leur offre par voie électronique sur le profil acheteur de Lorient Agglomération. Elles ne peuvent pas être remises par courrier électronique.
le délai d'exécution est de 6 semaines, non compris la période de préparation de chantier fixée à 3 mois, par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux, à compter de la date indiquée sur l'ordre de service correspondant.
par dérogation à l'article 19.1.1 du Ccag-Travaux, le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, fixés à 2 semaines, ne sont pas compris dans le délai d'exécution.
date prévisionnelle de commencement des travaux : entre le 15 septembre et le 15 octobre 2021.
le marché comporte une action d'insertion obligatoire par l'économie.
il n'y a pas de visite organisée par le maitre d'ouvrage, néanmoins une visite sur site est conseillée afin de prendre connaissance des travaux à exécuter et d'évaluer les difficultés de toute origine qui pourraient en résulter et qui nécessiteraient des précautions particulières.
détail des sous-critères de la valeur technique :
1 - reconnaissance du site : reportage photographique et identification des contraintes spécifiques aux chantiers (environnement, circulation, accès, réseaux existants...) et appropriation du projet dans ses caractéristiques techniques : 35 %
2 - présentation de la méthodologie et des dispositions spécifiquement mises en place par l'entrepreneur au regard des contraintes techniques et environnementales du chantier : 35 %
3 - qualité des fournitures et matériaux, présentation des fiches et caractéristiques techniques : 15 %
4 - pertinence et cohérence et détail du planning prévisionnel : 15 %.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 octobre 2020.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Lorient Agglomération.
adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=143189&orgAcronyme=a2e.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Lorient Agglomération.
adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=143189&orgAcronyme=a2e.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Lorient Agglomération.
adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=143189&orgAcronyme=a2e.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : [email protected].
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : [email protected].

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message