MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Remplacement de l'ensemble du système de sécurité incendie (Ssi) et le démantèlement de l'ancien SSI du siège de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Agence de l'Eau Rhone Méditerranée et Corse

Avis N° : AO-2104-1285

  • 69 - LYON
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 69
Annonce No 21-3233
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Agence de l'Eau RM&C.
Correspondant : Mme DELCLAUX Laurence, Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse - dSI, 2-4 allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07, tél. : 04-72-71-29-15, télécopieur : 04-72-71-26-01, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.eaurmc.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=673754&orgAcronyme=d4t.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.


Objet du marché : remplacement de l'ensemble du système de sécurité incendie (Ssi) et le démantèlement de l'ancien SSI du siège de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 31625200.
Lieu d'exécution : 2-4 Allée de Lodz, 69363 Lyon.
Code NUTS : -FRK26.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
remplacement du systeme de securite incendie de l'agence de l'eau rhone mediterranee corse (batiment siege)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : remplacement de l'ensemble du système de sécurité incendie (Ssi) et le démantèlement de l'ancien SSI du siège de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.
Estimation de la valeur (H.T.) : 100 000 euros.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 29 mars 2021.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- la valeur technique sur la base du mémoire technique : 60 %;
- le prix sur la base du prix global et forfaitaire : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 février 2021, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 5 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-70.
Renseignements complémentaires : les offres seront jugées en fonction des critères suivants, énumérés avec leur pondération :
La valeur technique de l'offre évaluée à partir des éléments présentés par le soumissionnaire dans le mémoire technique (voir Art.6.5 du règlement de consultation) selon une pondération de 60 % et décomposée comme suit :
- la composition et l'organisation des équipes devant intervenir pour la réalisation des travaux : 10 %
- les installations de chantier prévues, y compris la gestion des déchets : 5 %
- le planning prévisionnel et les moyens mis en œuvre pour permettre le respect du planning et le maintien en service des installations pour les périodes d'activité du site : 20 %
- la méthodologie envisagée pour la réalisation des travaux : 10 %
- les dispositions permettant d'assurer la sécurité et l'hygiène du chantier : 5 %
- la qualité technique des produits et matériels proposés pour la réalisation des travaux, appréciée au travers de leurs fiches techniques : 10%
le prix de la prestation du prix global et forfaitaire selon une pondération de 30 %.
Voies et délais de recours :
-Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative et pouvant être
exercé avant la conclusion du contrat ;
-Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du même code ;
-Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ouvert aux concurrents évincés et pouvant
être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 janvier 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse - SAAJ.
Correspondant : Mme DELCLAUX Laurence, 2-4 allée de Lodz, 69363 Lyon Cedex 07, , tél. : 04-72-71-29-15, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=673754&orgAcronyme=d4t.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=673754&orgAcronyme=d4t.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69003 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : [email protected] adresse internet : http://Lyon.tribunaladministratif.fr.

Avis du meme secteur d'activité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message