MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Réhabilitation architecturale du bâtiment de l'ADEME

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : ADEME (siège)

Avis N° : AO-2149-1171

  • 06 - Sophia Antipolis
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : MOL

ADEME.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ADEME
Correspondant : Mme Christelle COUTEUX, ADEME, 20 avenue du Grésillé, 49004 Angers cedex 01, tél. : 02 41 20 41 57, courriel : [email protected], adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=861555&orgAcronyme=s2d
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Environnement


Objet du marché : Réhabilitation architecturale du bâtiment de l'ADEME à Sophia-Antipolis dans le cadre du décret tertiaire. Marché de travaux en corps d'état séparés comprenant la rénovation partielle de l'existant et une surélévation.


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45210000
Lieu d'exécution et de livraison : 500 route des lucioles, 06905 Sophia-antipolis
Code NUTS : FRL03
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Réhabilitation architecturale du bâtiment de l'ADEME à Sophia-Antipolis dans le cadre du décret tertiaire.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 03 janvier 2022
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations, objet du marché, seront financées par le budget propre de l'ADEME et seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.
Délai global de paiement de 60 jours à compter de la date de réception des factures.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché pourra être attribué à un soumissionnaire se présentant seul ou en groupement.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Au vu de la complexité technique et afin d'assurer la bonne exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur a choisi d'imposer cette forme de groupement.
Il est interdit aux candidats, pour chacun des lots, de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Critères énoncés dans le Dossier de Consultation des Entreprises
Situation juridique - références requises : Critères énoncés dans le Dossier de Consultation des Entreprises
Capacité économique et financière - références requises : Critères énoncés dans le Dossier de Consultation des Entreprises
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Critères énoncés dans le Dossier de Consultation des Entreprises
Marché réservé : Non
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 15 décembre 2021 à 14 h 00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021MA000375-1
Renseignements complémentaires : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les visites se feront en prenant rendez-vous auprès de Pierre-Yves SALOMON, par téléphone au 06.89.36.33.75.
Un récépissé sera remis à l'issue de la visite et devra figurer dans le dossier d'offre.
Suite à une infructuosité de certains lots lors d'une précédente consultation, l'ADEME a décidé de relancer ces lots au travers de la présente consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 novembre 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=861555&orgAcronyme=s2d
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=861555&orgAcronyme=s2d
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs, 06000 Nice, tél. : 04 89 97 96 00, adresse internet : http://www.justice.gouv.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs, 06000 Nice, tél. : 04 89 97 96 00, adresse internet : http://www.justice.gouv.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Fondations
Fondations
C.P.V. - : Objet principal : 45262210
Durée du lot ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois y compris 2 mois de préparation de chantier.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2022.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 28/07/2023.
Lot(s) 2 Démolition / Confortement / Reprise en sous-oeuvre
Démolition / Confortement / Reprise en sous-oeuvre
C.P.V. - : Objet principal : 45111000
Durée du lot ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois y compris 2 mois de préparation de chantier.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2022.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 28/07/2023.
Lot(s) 3 Gros-oeuvre
Gros-oeuvre
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Durée du lot ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois y compris 2 mois de préparation de chantier.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2022.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 28/07/2023.
Lot(s) 7 Ravalements
Ravalements
C.P.V. - : Objet principal : 45443000
Durée du lot ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois y compris 2 mois de préparation de chantier.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2022.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 28/07/2023.
Lot(s) 13 Cloisons bois / Menuiseries intérieures
Cloisons bois / Menuiseries intérieures
C.P.V. - : Objet principal : 45421141
Durée du lot ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois y compris 2 mois de préparation de chantier.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2022.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 28/07/2023.
Lot(s) 14 Revêtements
Revêtements
C.P.V. - : Objet principal : 45430000
Durée du lot ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois y compris 2 mois de préparation de chantier.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2022.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 28/07/2023.
Lot(s) 15 Serrurerie
Serrurerie
C.P.V. - : Objet principal : 44316500
Durée du lot ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois y compris 2 mois de préparation de chantier.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2022.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 28/07/2023.
Lot(s) 16 Ameublement
Ameublement
C.P.V. - : Objet principal : 39100000
Durée du lot ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La durée globale prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 20 mois y compris 2 mois de préparation de chantier.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/01/2022.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 28/07/2023.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message