MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Réfection des parties communes et facades de la résidence Bonséjour

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Vendée Habitat

Avis N° : AO-2118-2437

  • 85 - LA CHATAIGNERAIE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Accéder à tous les avis émis pour cette consultation Source : WEB

Réhabilitation de parties communes et des façades de la résidence Bonséjour à La Châtaigneraie
PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Pouvoir adjudicateur : Vendée Habitat, CS 60045, 85002 La Roche-sur-Yon cedex, 28, rue Benjamin-Franklin. Tél. 02 51 09 85 85.
Établissement public territorial à activité de logement et de développement collectif (7).

Pouvoir adjudicateur agissant pour son compte.
Personne habilitée à signer : Mme le Directeur général ou son représentant.
2. Cadre international :
3. a) Lieu d'exécution : Vendée.
b) Objet du marché (quantités/nature et étendue) : réhabilitation de parties communes et des facades de la résidence Bonséjour à La Châtaigneraie.

Caractéristique principale : la procédure adaptée est divisée selon les lots suivants :
Lot 1 : réfection bardage, menuiseries.
Lot 2 : réparation des bétons et divers.
Lot 3 : métallerie, serrurerie.
Lot 4 : peintures extérieures et intérieures.
Lot 5 : électricité.
Forme du marché : procédure adaptée. Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles R.2123-1-1o et R.2131-13 et de l'article L.2123-1 -1 0 du Code de la commande publique (ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret no 2018-1075 du 3 décembre 2018).

Marché de travaux.
Division en lots : oui. Possibilité de soumissionner pour plusieurs lots.
Variantes libres interdites.
Prestations supplémentaires éventuelles (options), variantes imposées prévues au CCTP et dans le règlement de consultation.
Délai global d'exécution : 6 (six) mois, y compris période de préparation et congés payés. Le délai d'exécution de chaque lot est mentionné dans l'acte d'engagement.
Date prévisionnelle de commencement de travaux : 2e semestre 2021
Visite sur site obligatoire.
4. Critères d'attribution : l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- prix des prestations : sur 10 points,
- valeur technique : sur 10 points.
5. Renseignements économique et financier et condition de participation : a) Modalités de financement, de paiement et de garantie : les marchés seront traités à prix fermes actualisables. Délai de paiement 30 jours maximum. Financement sur emprunt bancaire et fonds propres. Retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande. Avance de 5 % avec constitution de garantie à première demande pour obtention.
b) Forme juridique du groupement éventuel : le marché sera conclu soit avec un entrepreneur, soit avec un groupement conjoint, soit avec un groupement solidaire. :
c) Conditions de participation :
1) lettre de candidature établie selon imprimé 'DC1' ou renseignements équivalents,
2) déclaration du candidat établie selon l'imprimé référencé 'DC2' ou renseignements équivalents,
3) liste de références de travaux de réhabilitation de logements exécutés au cours des cinq dernières années avec indication notamment du lieu et de la date d'exécution, du montant et du nom du maître d'ouvrage. Pour les travaux les plus importants, cette liste peut être accompagnée des certificats de bonne exécution portant les indications précitées et éventuellement des certificats de qualification professionnelle ou tout autre moyen prouvant sa capacité,
4) déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
5) déclaration indiquant l'outillage, le matériel, et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
6) pour le lot 4 : attestations de formation, en cours de validité, des opérateurs de chantier, encadrement technique et encadrement de chantier, du personnel amené à intervenir dansle cadre du chantier, pour travaux en sous-section 4, 7) attestation sur l'honneur au regard des articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la commande publique,
8) la copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
Les formulaires DC1, DC2 et attestation sur l'honneur sont disponibles en téléchargement sur le site internet de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr espace 'entreprises'.
d) Critères de sélection des candidatures : capacités financières, professionnelles et techniques.
6. Renseignements d'ordre administratif :
a) Référence du dossier : JUR 1713.
b) Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus gratuitement (uniquement par téléchargement) : www.vendeehabitat.fr 'espace entreprises'.
c) Correspondant administratif : Caroline Dubois. Tél. 02 51 09 85 82.
Fax 01.57.67.34.11. Mail : [email protected]
d) Mode transmission des candidatures et des offres : support électronique uniquement sur profil acheteur : www.vendeehabitat.fr espace 'entreprises'. e) Correspondant technique : Cabinet Barre, 71, impaszse Jean-Mouillade, Zac de l'Horbetoux, 85000 La Roche-sur-Yon.
f) Date limite de réception des offres : le vendredi 7 mai 2021 avant 11 h 00 à Vendée Habitat, adresse susmentionnée.

g) Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle peuvent être obtenus les renseignements concernant l'introduction du recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée Île-Glorietté, 44000 Nantes. Tél. 02 40 99 46 00.
h) Autre renseignement : un aVis d'information concernant la décision de signer le marché (conclusion du marché) sera consultable gratuitement sur le site internet de Vendée Habitat à l'adresse suivante : www.vendeehabitat.fr espace 'entreprises'.
7. Date d'envoi à la publication : 12 avril 2021

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message