MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Découvrez de nouvelles opportunités avec Vecteur plus

Mission d'études de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation des installations techniques et la requalification des espaces publics intérieurs de l'Opéra de Marseille Place Ernest Reyer à 13001.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Marseille

Avis N° : AO-2028-1534

  • 13 - MARSEILLE
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Appel d'offres ouvert
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Département(s) de publication : 13
Annonce No 20-82342
I.II.III.IV.VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Marseille, Hôtel de ville - quai du port, 13233, Marseille Cedex 20, F, Courriel : [email protected], Code NUTS : FRL04
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://marseille.fr
Adresse du profil acheteur : http://marchespublics.mairie-marseille.fr


I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://marchespublics.mairie-marseille.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://marchespublics.mairie-marseille.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Mission d'études de maîtrise d'œuvre portant sur la rénovation des installations techniques et la requalification des espaces publics intérieurs de l'Opéra de Marseille Place Ernest Reyer à 13001 Mar
Numéro de référence : 2020_50001_0027
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Mission d'études de maîtrise d'œuvre portant sur la rénovation des installations techniques et la requalification des espaces publics intérieurs de l'Opéra de Marseille Place Ernest Reyer, 13001 Marseille. L'opéra de Marseille est un édifice classé dans sa totalité au titre des Monuments Historiques par l'arrêté MH.97 .IMM.003 du 13/02/1997. Compte tenu du caractère de l'opération portant principalement sur des travaux de réhabilitation et de rénovation, aucune remise de prestations ne sera demandée aux candidats.

II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL04
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Mission d'études de maîtrise d'?uvre portant sur la rénovation des installations techniques et la requalification des espaces publics intérieurs de l'Opéra de Marseille Place Ernest Reyer à 13001 Marseille.
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Coût :
1. Valeur technique de l'offre / Pondération : 60
2. Prix de l'offre / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 42
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Liste et description succincte des conditions : Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la professionListe et description succincte des conditions : Pour présenter leur candidature, le(s) candidat(s) peuvent utiliser soit :- les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ;- le DUME (Document Unique de Marché Européen).Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Capacité économique et financière de l'entreprise présentée à travers ses moyens et comptes financiers.Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois dernières années devront fournir : - pour vérifier la date de création de l'entreprise : une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises, - pour justifier de leurs capacités économiques et financières : le montant de leur capital social.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : - Concernant le ou les architectes :Les capacités économiques et financières seront analysées pour le ou les architecte(s) à partir des chiffres d'affaires moyens des trois derniers exercices disponibles. La moyenne des chiffres d'affaire annuels des trois derniers exercices disponibles ne devra pas être inférieur à 240 000 euro(s) H.T. (chiffres d'affaires cumulés en cas de plusieurs architectes). - Concernant le ou les bureaux d'études :Les capacités économiques et financières seront analysées pour le ou les bureaux d'études à partir des chiffres d'affaires moyens des trois derniers exercices disponibles. La moyenne des chiffres d'affaire annuels des trois derniers exercices disponibles ne devra pas être inférieur à 300 000 euro(s) H.T. (chiffres d'affaires cumulés en cas de plusieurs BET).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Exigence de garanties et capacité techniques en rapport avec la prestation demandée dont le détail figure à l'article 4.1 du règlement de consultationComposition de la maîtrise d'œuvre - Compétences requisesEn cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement un architecte qualifié en Monuments Historiques.Le marché est ouvert à tout candidat disposant obligatoirement des compétences suivantes :- un architecte qualifié en Monuments Historiques qui sera :*soit un architecte ou plusieurs architectes en chef des monuments historiques ;*soit un architecte ou plusieurs architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine " ou tout autre diplôme de niveau équivalent reconnu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) justifiant une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien de dix ans et présentant les conditions requises précisées à l'article R621-28 du Code du Patrimoine.- Le titulaire du marché doit fournir une attestation d'inscription à l'Ordre des Architectes en cours de validité ou, à défaut, un dîplome visé par la Directive Européenne no85384/CEE du 10 juin 1985 mise à jour le 28 novembre 2001 et concernant la libre circulation et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres dans le domaine de l'architecture.Chaque architecte (ou groupement d'architectes) membre d'un groupement ne pourra faire acte de candidature qu'au sein d'un seul groupement, sous peine d'irrecevabilité de la candidature. - Un ou plusieurs bureaux d'études ou ingénieurs-conseils couvrant l'ensemble des techniques et compétences nécessaires à cette opération, comprenant à minima des compétences en termes de structure, fluides, ventilation, chauffage et climatisation, courants forts et courants faibles, économiste de la construction et traitement acoustique.Le ou les BET devront justifier de références de moins de 3 ans notamment dans les ouvrages de construction de bâtiment, fluides courants forts et faibles. Ces références devront préciser le nom du maître d'ouvrage, le nom du site, son usage et sa fonction, le cas échéant son niveau de protection au titre des monuments historiques, la nature des travaux, la date de réalisation, les montants des travaux (estimatifs et réalisés) et les missions confiées.Un même BET pluridisciplinaire ou un ensemble d'ingénieurs-conseils ne pourra être candidat que dans un seul groupement. Ils ne peuvent donc se présenter dans plusieurs groupements à l'exception des ingénieurs-conseils ou BET pour la spécialité économiste de la construction, et acoustique qui pourra être éventuellement membre d'un ou plusieurs groupements.Le mandataire du groupement sera obligatoirement un architecte en chef des monuments historiques ou un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine " ou tout autre diplôme de niveau équivalent reconnu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) justifiant une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien de dix ans et présentant les conditions requises précisées à l'article R621-28 du Code du Patrimoine.L'architecte mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.- La candidature comprendra un dossier technique du groupement contenant : - une note de présentation mettant en évidence les moyens humains, matériels et techniques du groupement ; - une liste de références présentée comme suit : Le maître d'ouvrage souhaite que ne soient présentées que 3 références exécutées au cours des 3 dernières années, les plus significatives et en adéquation avec le projet. En cas de surnombre, les 3 références les plus récentes seront étudiées prioritairement.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Il s'agit d'une profession réglementée pour l'architecte.
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
15 septembre 2020 - 16:00

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 8 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 18 septembre 2020 - 14:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le marché débutera à compter de sa notification au titulaire et durera jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 44-1 du Ggag-Travaux.Le délai d'exécution des prestations débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations au titulaire.durée prévisionnelle du marché est de 42 mois (y compris l'année de Gpa).La date d'ouverture des plis indiquée dans le présent avis n'est pas publique, par conséquent elle n'est que prévisionnelle et indicative. De même, les estimations indiquées sont données à titre purement informatif.pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr Mode de transmission des candidatures et offres : remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté.critères de jugement des jugements des offres dont le détail figure à l'article 6.2 du règlement de consultation :Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :1°) Valeur technique de l'offre 60 %2°) Prix de l'offre 40 %La valeur technique sera appréciée à partir du mémoire technique (noté sur 20 points).Ce mémoire technique précisera obligatoirement les éléments suivants sous peine de voir déclarer l'offre irrégulière :- la fonction, le rôle et les compétences du candidat ou de chaque membre du groupement composé pour effectuer spécifiquement cette mission. Le curriculum vitae du candidat ou de chaque personne participant à la réalisation de la mission sera joint (le représentant responsable de la mission sera identifié nominativement) - noté sur 6 points-le déroulement de chacune des missions. Le prestataire indiquera le nombre d'heures minimum que chaque membre du groupement pense consacrer à chaque élément de mission. Le pouvoir adjudicateur tiendra compte du nombre d'heures minimum estimé au regard du montant des honoraires renseigné à l'annexe 1 à l'acte d'engagement - noté sur 6 points-le candidat explicitera la méthodologie de travail spécifique au projet et apportera son expertise sur la faisabilité du projet au regard des documents fournis et des existants - noté sur 8 points.le mémoire technique sera présenté sur un document lisible au format A4.La présentation de la méthodologie et de l'expertise sur la faisabilité du projet ne devra pas excéder 4 pages format A4. Pour rendre le document lisible, la taille de police de caractère à utiliser ne devra pas être inférieur à 8 "Arial ou équivalent".En cas de dépassement du nombre de pages exigées, seules les 4 premières pages seront prises en compte pour le calcul de la note.prix de l'offre : 40 %La note maximum est de 20 points. visite obligatoire a des dates preetablies dont le detail figurea l'article 4.3 du reglement de ConsulationLes candidats doivent obligatoirement effectuer une visite du site, à l'adresse suivante :Opéra de Marseille Place Ernest Reyer, 13001 Marseille.Pour procéder à cette visite, les candidats doivent contacter de préférence par téléphone ou par mail, le responsable technique chargée de l'opération :Monsieur Pascal Fesquet, Chef de projet :Direction Générale Adjointe Architecture et Valorisation des EquipementsDirection des Etudes et Grands Projets de ConstructionService Maitrise d'ouvrage (Dgaave/Degpc/Smo)Téléphone : 04 91 55 17 81e-mail : [email protected]
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, 13281, Marseille Cedex 6, F, Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : [email protected], Fax : (+33) 4 91 81 13 87, Adresse internet : http://marseille.tribunaladministratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Introduction du recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal administratif de Marseille, 22-24, rue Breteuil, 13281, Marseille Cedex 6, F, Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13, Courriel : [email protected], Fax : (+33) 4 91 81 13 87, Adresse internet : http://marseille.tribunaladministratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
26 juin 2020

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message