MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Mise en place d'un groupe électrogène à la Maison d'Arrêt

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : DISP de Lyon

Avis N° : AO-2048-3749

  • 43 - Le Puy-en-Velay
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché < (inf.) 90 000 euros

Source : MOL

DISP_LYON.GIF
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES AUVERGNE RHONE ALPES Département des Affaires immobilières de Lyon
Correspondant : M. Boite Générique Boite Générique, 19, Rue Crépet CS 70607 , 69366 LYON, courriel : [email protected], adresse internet : https://www.justice.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Ordre et sécurité publics


Objet du marché : Numéro de la consultation : 20DAI0074_GE_LPV Marché de travaux pour la mise en place d'un groupe électrogène à la Maison d'Arrêt LE PUY-EN-VELAY


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45310000
Objets complémentaires : 45223220
Objets complémentaires : 31121000
Objets complémentaires : 45112500
Lieu d'exécution et de livraison : Maison d'Arrêt Le PUY-EN-VELAY 37 Boulevard Président Bertrand, 43000 LE PUY EN VELAY
Code NUTS : FRK26
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
L'opération consiste à la mise en place d'un groupe électrogène de secours à proximité de la PEP, assurant le maintien du réseau électrique de l'ensemble de la maison d'arrêt en cas de défaillance du réseau ENEDIS. L'objectif est de pouvoir secourir en prenant en charge l'intégralité des installations électriques du site, sans délestage pendant 96H et de satisfaire la puissance électrique totale, en cas de coupure de courant prolongée. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière prévue. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Prestations réglées par un prix global forfaitaire - Modalités de financement : financé sur le budget investissement de la Direction Interrégionale Prix actualisables. Avance de 20,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Ce taux est fixé à 10,0 % pour toutes les entreprises. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire Motivation du groupement conjoint avec mandataire solidaire : « Une telle forme de groupement est nécessaire à la bonne exécution du marché » Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; KBIS document officiel attestant de l'existence juridique d'une entreprise; Lettre de candidature ou formulaire DC1 sur le site www.budget.gouv.fr/daj/formulaires;
Capacité économique et financière - références requises : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des principales prestations similaires (Site occupé) effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat; Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
Marché réservé : Non
Nombre de candidats :
Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : OUI
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Lot 1 : Prix des prestations (40 %)
Lot 1 : Valeur technique (60 %)
Lot 1 : Valeur technique : Méthodologie- Organisation (20 %)
Lot 1 : Valeur technique : Qualité des matériaux et équipements (20 %)
Lot 1 : Valeur technique : Sécurité et hygiène du chantier (10 %)
Lot 1 : Valeur technique : Performances en matière de protection de l'environnement (10 %)
Lot 2 : Prix des prestations (40 %)
Lot 2 : Valeur technique (60 %)
Lot 2 : Valeur technique : Méthodologie - Organisation (20 %)
Lot 2 : Valeur technique : Qualité des matériaux et équipements (20 %)
Lot 2 : Valeur technique : Sécurité et hygiène du chantier (10 %)
Lot 2 : Valeur technique : Performances en matière de protection de l'environnement (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 15 décembre 2020 à 15 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Le dossier de consultation téléchargeable sur la plateforme PLACE (https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=670317&orgAcronyme=d3f) peut contenir un dossier crypté dans lequel se trouve des plans et/ou d'autres documents protégés. Ces éléments cryptés seront accessibles aux candidats sur demande via la plateforme PLACE. Chaque demande devra être accompagnée de l'engagement de confidentialité rempli et signé au nom du candidat. A réception, l'acheteur transmettra au candidat le code de décryptage des plans et/ou d'autres documents protégés. Ce code est personnel, il ne pourra en aucun cas être diffusé à un tiers. Au terme de la consultation, les plans et/ou d'autres documents protégés devront être immédiatement détruits par les candidats. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen accessible à partir du site www.telerecours.fr Numéro de la consultation : 20DAI0074_GE_LPV Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : Prendre contact avec la Maîtrise d'oeuvre qui organisera la ou les visites HGM INGENIERIE Didier ROUX - Tél : 06.08.02.34.82 ? [email protected] MA LE PUY-EN-VELAY - 37 bd Président Bertrand - 43012 Puy en Velay Tél : (04) 71 09 09 45 Fax : (04) 71 05 52 73
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 novembre 2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures : La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 LYON
Détails d'introduction des recours : Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen accessible à partir du site www.telerecours.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 GROUPE ELECTROGENE
L'opération consiste à l'installation d'un groupe électrogène à la Maison d'Arrêt du PUY-EN-VELAY. Les travaux comprendra : - La fourniture, la livraison et l'installation du groupe électrogène d'environ 165kVA avec une cuve enterrée - La fourniture, la pose et le raccordement d'un inverseur de source et de sa liaison avec le Groupe Électrogène.
C.P.V. - : Objet principal : 45310000
Objets complémentaires : 31121000
Durée du lot ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 GROS OEUVRE et TERRASSEMENT
L'opération consiste à l'installation d'un groupe électrogène à la Maison d'Arrêt du PUY-EN-VELAY. Le présent lot comprendra les travaux suivants: - La réalisation du terrassement et de gros oeuvre nécessaire à l'installation du groupe électrogène.
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Objets complémentaires : 45112500
Durée du lot ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message