MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Marché de travaux relative à la construction d'un groupe scolaire de 24 classes sur la zac avenir - relance LOT 8 Ferronnerie.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de St Louis

Avis N° : AO-2140-4721

  • 974 - ST LOUIS
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 974
Annonce No 21-123403
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SPL Grand Sud.
Correspondant : M. le directeur général au nom et pour le compte de Mme le maire de Saint-Louis, 13 Chemin Bureaux Pierrefonds 97410 97410, courriel : [email protected] adresse internet : https://splgrandsud.e-marchespublics.com/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://splgrandsud.e-marchespublics.com/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Opération d'aménagement, de construction, de développement et d'exploitation d'ouvrages.


Objet du marché : marché de travaux relative à la construction d'un groupe scolaire de 24 classes sur la zac avenir - relance LOT 8 Ferronnerie.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : zac Avenir, 97421 Saint-Louis.
Code NUTS : FRY40.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot.
Durée du marché ou délai d'exécution : 22 mois à compter de la notification du marché.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - Lettre de candidature Dc1 indiquant les noms et les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ainsi que les coordonnées du candidat, et en cas de groupement, la forme du groupement, la désignation du mandataire, ainsi que les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du groupement si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des membres du groupement ;
- les pouvoirs de la personne habilitée à engager les candidatures ;
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;
- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code dela commande publique ;
- une déclaration sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêt relatif aux marchés.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour les trois (3) dernières années (Dc2).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 octobre 2021, à 15 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 septembre 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SPL Grand Sud.
Correspondant : M. le directeur general au nom et pour le compte de Mme le maire de Saint-Louis, 13 bureaux Pierrefonds, 97410 Saint-Pierre Réunion, , tél. : (+26)22-62-44-44-74, , courriel : [email protected], adresse internet : https://splgrandsud.e-marchespublics.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Saint-Denis 2 ter rue Felix Guyon, 97404 Saint-Denis Cedex Réunion Réunion, tél. : (+26)22-62-92-43-60, courriel : [email protected], télécopieur : (+26)22-62-92-43-62 adresse internet : http://saint-denis.tribunal-administratif.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement des litiges relatifs aux Marchés Publics de Paris 21 rue Miollis 75015 Paris, tél. : (+33)01-44-42-73-43, télécopieur : (+33)01-44-42-73-37.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Saint-Denis 2 ter rue Felix Guyon, 97400 Saint-Denis Cedex Réunion Réunion, tél. : (+26)22-62-92-43-60, courriel : [email protected], télécopieur : (+26)22-62-92-43-62 adresse internet : http://saint-denis.tribunal-administratif.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 08.- ferronnerie.
Fourniture et pose de menuiserie métallique
C.P.V. - Objet principal : 44220000.
Mots descripteurs : Ferronnerie, Menuiserie

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message