MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Marché de travaux relatifs au réaménagement du rez-de-chaussée du Fort St Irénée de la résidence universitaire Allix à Lyon 5ème arrondissement (69)..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : SERL

Avis N° : AO-1935-1478

  • 69 - LYON
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 69
Annonce No 19-126064
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : S.E.R.L.
Correspondant : Mme WITTNER Tatiana, Chargée d'opération Serl(Amo), serl 4, boulevard Eugène Deruelle CS 13312 69427 Lyon Cedex 03, tél. : 04-72-61-50-00, télécopieur : 04-72-61-50-09, courriel : [email protected].
Adresse internet du profil d'acheteur : https://serl.achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Enseignement supérieur.


Objet du marché : marché de travaux relatifs au réaménagement du rez-de-chaussée du Fort St Irénée de la résidence universitaire Allix à Lyon 5ème arrondissement (69).


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45111100.
Lieu d'exécution : 2 Rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon.
Code NUTS : -FRK26.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché alloti de la manière suivante :
Lot no1 : Desamiantage
Lot no2 : DEMOLITION Curage
Lot no3 : GROS œuvre
Lot no4 : Metallerie
Lot no5 : menuiserie exterieure bois- fermeture
Lot no6 : menuiserie interieure Bois
Lot no7 : Projection
Lo no8 : Doublage-Cloisons-Plafonds-Peinture
Lot no9 : CARRELAGE Faïences
Lot no10 : SOLS Minces
Lot no11 : ELECTRICITE - courants forts et Faibles
Lot no12 : ventilation plomberie Sanitaire
Lot no13 : Ascenseur
Lot no14 : vrd amenagement exterieur
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux relatifs au réaménagement du rez-de-chaussée du Fort St Irénée de la résidence universitaire Allix à Lyon 5ème arrondissement (69).
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché est susceptible de faire l'objet de marchés de prestations similaires.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r novembre 2019.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5% sera appliquée
garantie à première demande exigée pour bénéficier d'une avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement assuré par le CROUS de Lyon. Paiement par virement bancaire à 30 jours.
intérêts moratoires dans les conditions définies au Ccap
Prix globaux et forfaitaires
prix actualisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : critères de sélection des candidatures : Capacités techniques, financières et professionnelles;
- Autres renseignements demandés : situation juridique :- une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.- En l'absence du Dc1, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.- Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.- l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité.;
- Autres renseignements demandés : capacité économique et financière :- déclaration (ou imprimé Dc2) comprenant le chiffre d'affaires global de la société et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché réalisé au cours des trois derniers exercices.;
- Autres renseignements demandés : références professionnelles et capacité technique :- présentation d'une liste de références identifiées pour des missions comparables, effectuées au cours des 5 dernières années, en indiquant le montant de travaux (H.T.), les surfaces ou métrés concernés, la complexité, la date à laquelle les travaux ont été réalisés ainsi que son commanditaire privé ou public;- certificats de qualifications professionnelles (ou références équivalentes)- déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement.
si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché (par un engagement signé).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 40 %;
- valeur technique : 60 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 septembre 2019, à 14 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 03817 - Tvx CROUS ALLIX.
Renseignements complémentaires :
renseignements complémentaires : Via l'onglet questions/réponses de la plateforme http://serl.achatpublic.com
Conditions d'obtention du dce : Les documents de la consultation sont librement accessibles et téléchargeables sur la plateforme de la SERL : http://serl.achatpublic.com.
Conditions de remise des offres : par voie dématérialisée uniquement, via la plateforme http://serl.achatpublic.com
Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec le(s) candidat(s) présentant l(es) offre(s) économiquement la(les)plus avantageuse(s)
une visite du site est conseillée pour tous les lots. Deux dates sont possibles :
Le 5 septembre de 09 heures à 10 heures
le 10 septembre de 09 heures à 10 heures
le rendez-vous aura lieu au 2 Rue Sœur Bouvier à Lyon 5ième (69). Les entreprises devront confirmer leur présence au moins 48h avant la visite auprès de Mme WITTNER par mail [email protected] .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 août 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, courriel : [email protected].
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : la présente consultation peut faire l'objet devant le tribunal compétent d'un référé pré contractuel, d'un référé contractuel dans les conditions définies décret no 2009-1456 du 27 novembre 2009, ou d'un recours sur le fond.
l'avis d'attribution vaut avis de publicité du contrat.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.-
desamiantage
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 1552
chiffre d'affaires : non imposé
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 2.-
demolition curage
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 1112
chiffre d'affaires : non imposé
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 3.-
gros œuvre
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 2112
chiffre d'affaires : 150 000 euro(s)ht
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 4.-
metallerie
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 4411
chiffre d'affaires : non imposé
Effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 5.-
menuiserie exterieure bois- fermeture
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 3553
chiffre d'affaires : 100 000 euro(s)ht
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 6.-
menuiserie interieure bois
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 4325
chiffre d'affaires : 225 000 euro(s)ht
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 7.-
projection
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 4143
chiffre d'affaires : non imposé
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 8.-
doublage-cloisons-plafonds-peinture
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 4142 ; 6111
chiffre d'affaires : 225 000 euro(s)ht
effectifs : Eff. 2.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 9.-
carrelage faïences
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 6312
chiffre d'affaires : 90 000 euro(s)ht
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 10.-
sols minces
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 6222
chiffre d'affaires : non imposé
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 11.-
electricite - courants forts et faibles
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualifelec E2-C2
Chiffre d'affaires : 225 000 euro(s)ht
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 12.-
ventilation plomberie sanitaire
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 5112 ; 5431
chiffre d'affaires : 225 000 euro(s)ht
effectifs : Eff. 2.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 13.-
ascenseur
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : sur références
chiffre d'affaires : non imposé
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 14.-
vrd amenagement exterieur
Informations complémentaires : niveaux minimum de capacité :
Qualifications : Qualibat 1311 ; 1331
chiffre d'affaires : non imposé
effectifs : Eff. 1.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message