MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Marché de travaux relatif à la modernisation, au remplacement du système de sécurité incendie, et à la mise en accessibilité de la crèche des Blancs Manteaux sise 21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Paris SLA des 1er, 2e, 3e, 4e arrdts

Avis N° : AO-1951-1473

  • 75 - VILLE DE PARIS
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 75
Annonce No 19-182743
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
Correspondant : Mme Hidalgo Marie-Hélène, Chef de la SLA 1234, 9 rue de la Perle 75003 Paris, tél. : 01-84-82-11-97, courriel : [email protected].
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Bâtiment.


Objet du marché : marché de travaux relatif à la modernisation, au remplacement du système de sécurité incendie, et à la mise en accessibilité de la crèche des Blancs Manteaux sise 21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45259900
Objets supplémentaires : 31625200
31625100.
Lieu d'exécution : 21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris.
Code NUTS : -FR101.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
modernisation, remplacement du SSI et mise en accessibilité de la crèche des Blancs Manteaux Paris 4e
opération no201529623
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux relatif à la modernisation, au remplacement du système de sécurité incendie, et à la mise en accessibilité de la crèche des Blancs Manteaux sise 21 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 6 juillet 2020.
Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les ressources propres du Budget d'investissement de la Ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, révisable. Acomptes mensuels.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : au choix.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la Dc1 dans sa version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d et E.
Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.
le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
le candidat pourra produire également des certificats de qualifications professionnelles.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : qualifelec en SSI ou équivalent.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 janvier 2020, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019V21092540.
Renseignements complémentaires : la durée du marché court à compter de la date de notification du marché jusqu'au parfait achèvement des prestations.
le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : https://marches.maximilien.fr. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.
Date limite d'obtention : 24 janvier 2020, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 décembre 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Société PANTEC.
Correspondant : M. Pinchon Jean-François, , tél. : 01-60-02-48-97, , courriel : [email protected].
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SLA 1234.
Correspondant : Mme Dauchot Marion, , tél. : 01-84-82-11-97, , courriel : [email protected].
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-44-59-46-46.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles L.551-1 à 23 du code de justice administrative.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message