MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Marché de travaux pour la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses de l'école Nationale des Finances Publiques de Nevers.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Direction générale finances publiques

Avis N° : AO-2122-0249

  • 58 - NEVERS
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 58, 21, 71, 89, 91, 93, 94
Annonce No 21-64874
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DGFIP-Bureau BP2C.
Correspondant : Mme DOERLER Marion, Bureau Spib-2c - sous Direction Budget et Immobilier, 70 Allee de Bercy 75572 Paris Cedex 12, tél. : 01-53-18-69-61, télécopieur : 01-53-18-95-29, courriel : [email protected].


Objet du marché : marché de travaux pour la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses de l'école Nationale des Finances Publiques de Nevers.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45261000.
Lieu d'exécution : 6 rue Gonzague, 58000 Nevers.
Code NUTS : -FRC12.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché de travaux pour la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses de l'école Nationale des Finances Publiques de Nevers
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : environ 2000 mètres carrés répartis sur 6 toitures-terrasses.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r juillet 2021.
Cautionnement et garanties exigés : voir le règlement de la consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir le règlement de la consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire au stade de l'attribution.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DGFIP-TRAVAUX-ENFIP-NEVERS.
Renseignements complémentaires : afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des prestations, les candidats pourront
visiter le site.
pour procéder à cette visite, les candidats doivent contacter :
M. Dominique Baudy
Numéro de téléphone : 03 86 71 54 36 ou 06 63 34 50 67
adresse électronique : [email protected] .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mai 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-44-59-46-46.

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message