MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations

Marché de travaux pour l'amélioration des performances énergétiques du CFP de Roanne.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Direction générale finances publiques

Avis N° : AO-2140-4554

  • 42 - ROANNE
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 42, 26, 38, 63, 69, 75
Annonce No 21-126525
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DGFIP-Bureau BP2C.
Correspondant : Mme DOERLER Marion, Bureau Spib-2c - sous Direction Budget et Immobilier, 70 Allee de Bercy 75572 Paris Cedex 12, tél. : 01-53-18-69-61, télécopieur : 01-53-18-95-29, courriel : [email protected].


Objet du marché : marché de travaux pour l'amélioration des performances énergétiques du CFP de Roanne.


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45320000.
Lieu d'exécution : 3 place du Champ de Foire, 42300 Roanne.
Code NUTS : -FRK25.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le marché a pour objet l'amélioration des performances énergétiques du Centre des Finances Publiques de Roanne, sis 3 place du Champ de Foire. Cette opération consiste en la mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur et la pose de brise-soleil orientables
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour l'amélioration des performances énergétiques du CFP de Roanne.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : voir le règlement de la consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir le règlement de la consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire au stade de l'attribution.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DGFIP-TRAVAUX-PRE-ROANNE42.
Renseignements complémentaires : le présent marché sera notifié sous condition suspensive d'obtention, par l'acheteur, de la déclaration de travaux autorisant les travaux du présent marché, purgé de surcroît du délai de recours contentieux de l'article R600-2 du code de l'urbanisme.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 septembre 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : [email protected], télécopieur : 01-44-59-46-46.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- façades ite / vêture.
Se référer au C.C.T.P du lot 1
Durée : 5 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Isolation
Lot(s) 2.- brise-Soleil orientables.
Se référer au C.C.T.P du lot 2
Durée : 5 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Isolation
Lot(s) 3.- structure métallique.
Se référer au C.C.T.P du lot 3
Durée : 5 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Isolation

Avis similaires

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message