MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Marché de travaux concernant l'aménagement de la terrasse toiture de l'immeuble Siège de la Caf (roof-top et installation de production électrique Pv)..

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : CAF de Haute Savoie

Avis N° : AO-2115-3988

  • 74 - ANNECY
  • Travaux de bâtiment
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 74, 1, 38, 69, 73
Annonce No 21-42709
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CAF de Haute-Savoie.
Correspondant : M. Cadeau Christophe, Secrétaire Général, 2, rue Emile Romanet 74987 Annecy Cedex 9, tél. : 04-50-88-49-02, courriel : [email protected].
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.


Objet du marché : marché de travaux concernant l'aménagement de la terrasse toiture de l'immeuble Siège de la Caf (roof-top et installation de production électrique Pv).


Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45112700.
Lieu d'exécution : 2, rue Emile Romanet, 74000 Annecy.
Code NUTS : -FRK28.
Caractéristiques principales :
aménagement de la terrasse toiture : roof-top d'environ 180m2 sur structure métallique rapportée, avec ossature bois pour le platelage et la pergola ; sciages et reprises de maçonnerie pour 2 portes d'accès à la terrasse et 2 châssis de désenfumage ; installation de production photovoltaïque constituée de 80 panneaux ; levage sur environ 20m (R+6) depuis le parking extérieur privatif de la Caf. Délai d'exécution TCE fixé à 15 semaines, compris le délai préparation (3 semaines), et hors 3 semaines d'interruption pour congés d'été
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux concernant l'aménagement de la terrasse toiture de l'immeuble Siège de la Caf (roof-top et installation de production électrique Pv).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 7 juin 2021.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% au titre de la garantie de parfait achèvement des ouvrages. Elle pourra être remplacée, au choix des entreprises titulaires des marchés, par une garantie à 1ère demande suivant les conditions du CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'opération est financée dans le cadre des budgets d'investissements de la Caf d'annecy. Le paiement se fait par virements dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture conforme, dans les conditions prévues au CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats sont informés que dans l'hypothèse où un groupement conjoint se présenterait, il devra prendre après l'attribution du marché la forme d'un groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- pour le prix : 60 %;
- pour la valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (3 sous-critères) : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 mai 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA 2021-02.
Renseignements complémentaires : les propositions sont OBLIGATOIREMENT et EXCLUSIVEMENT déposées sous forme dématérialisée sur le site https://www.meoss.achatpublic.com dans la salle des marchés sous la référence " Caf de Haute-Savoie - mAPA 2021-02 ".
Seuls les dépôts sur ce site seront étudiés, tout pli déposé sur un autre site sera considéré comme non arrivé. Une copie de sauvegarde peut alors être adressée parallèlement si elle respecte les conditions de l'envoi papier et porte la mention " copie de sauvegarde ".
Une visite du site est obligatoire pour TOUS les lots avant la remise des offres. Ces visites individuelles peuvent être organisées du lundi au vendredi, sur rdv à prendre directement soit avec M. Cadeau, Secrétaire Général (04 50 88 49 02) soit avec M. Abouly, technicien de maintenance (06 22 76 90 68).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 mars 2021.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Correspondant : M. Cadeau Christophe, 21, avenue de Genève-Cs89027, 74987 Annecy Cedex 9, , tél. : 04-50-88-49-02, , courriel : [email protected], adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_k1MnVulO3P.
Instance chargée des procédures de recours : Secrétariat du Greffe du TJ de Lyon 67 rue Servient 69003 Lyon, tél. : 04-72-60-70-12.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- sciage béton et reprises de maçonnerie.
Sciage et reprises de maçonnerie pour 2 portes d'accès à la terrasse et 2 châssis de désenfumage
C.P.V. - Objet principal : 45262522.
Mots descripteurs : Terrasse
Lot(s) 2.- structure métallique et garde-corps.
Structure métallique rapportée, pour supporter le platelage et la pergola (bois) -profils métalliques S 235 HEB 20
C.P.V. - Objet principal : 45420000
Objets supplémentaires : 45340000.
Mots descripteurs : Terrasse
Lot(s) 3.- etanchéité et désenfumage.
Châssis (2) de désenfumage et reprises d'étanchéité, compris dépose gravillons (232m2) et renfort de l'étanchéité existante (200m2)
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Mots descripteurs : Terrasse
Lot(s) 4.- ossature pergolas et platelage bois.
Roof-Top sur structure métallique rapportée, avec ossature bois pour le platelage et la pergola (bois massif C24, Douglas)
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Terrasse
Lot(s) 5.- menuiseries extérieures aluminium.
Menuiseries pour aménagements extérieurs (2 portes pleines, 1 vantail)
C.P.V. - Objet principal : 45420000.
Mots descripteurs : Terrasse
Lot(s) 6.- ite et peintures.
Reprises de peinture et isolation extérieure (environ 100m2 de peintures intérieures et 41 m2 en isolation par l'extérieur)
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Terrasse
Lot(s) 7.- jardinières et plantations.
Aménagement paysager (40 jardinières en Douglas)
C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Mots descripteurs : Terrasse
Lot(s) 8.- electricité.
Travaux électriques (éclairage du roof-top)
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Terrasse
Lot(s) 9.- production photovoltaïque.
Installation de 80 panneaux photovoltaïques
C.P.V. - Objet principal : 09331000.
Mots descripteurs : Terrasse

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message