MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
bannière informations navigateurs

Marché de mandat de maîtrise d'ouvrage publique pour la construction du bâtiment Xylomat 2 sur le Parc d'activités Agrolandes à Haut-Mauco.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Conseil Départemental des Landes

Avis N° : AO-2116-1638

  • 40 - HAUT MAUCO
  • Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
  • Procédure adaptée
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :

Source : WEB

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 40
Annonce No 21-39161
Services
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Général des Landes.
Correspondant : M. le président du Conseil Départemental, 25 Rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex, tél. : 05-58-05-40-40, télécopieur : 05-58-05-41-82, courriel : [email protected] adresse internet : http://www.landes.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.


Objet du marché : marché de mandat de maîtrise d'ouvrage publique pour la construction du bâtiment Xylomat 2 sur le Parc d'activités Agrolandes à Haut-Mauco.


Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 75130000.
Lieu d'exécution : parc d'activités Agrolandes, 40280 Haut Mauco.
Code NUTS : FRI13.
Caractéristiques principales :
ce Mandat de représentation a pour objet de faire réaliser, au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage en application du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique, une opération de construction du bâtiment Xylomat 2 sur le Parc d'activités Agrolandes à Haut-Mauco
Programme et enveloppe financière prévisionnels de l'ouvrage auxquels se rapporte la mission du mandataire :
Enveloppe prévisionnelle de l'ouvrage : 3 500 000 euros (H.T.) (dont 2 600 000 euros (H.T.) de travaux)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : nature et étendue des missions à effectuer
En vue de la construction du bâtiment Xylomat 2 sur le Parc d'activités Agrolandes à Haut-Mauco, le mandataire se verra, entre autres, confier les attributions suivantes dont le contenu exhaustif est précisé dans le cahier des charges et son annexe 1:
-Gestion du marché de maîtrise d'œuvre, (Le marché de Maîtrise d'œuvre qui aura été notifié par le Département (Maître d'ouvrage) sera transféré au mandataire et il en aura ainsi la gestion)
-Approbation des avant-projets et accord sur le projet,
-Préparation du choix des entrepreneurs, signature du marché de travaux après approbation du choix de l'entreprise par le maître de l'ouvrage et gestion du marché de travaux,
-Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux,
-Réception de l'ouvrage,
-Ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Le marché est divisé en 8 phases définies comme suit :
Phase no1 : Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera réalisé
Phase no2 : Organisation de la consultation sps, ct et assureurs - conclusion et gestion des marchés correspondants en phase étude
Phase no3 : Suivi des études APS - aPD et gestion du marché de maîtrise d'œuvre
Phase no4 : Gestion des marchés et contrôle de l'exécution des missions correspondantes
Suivi des études de projet et établissement du ou des dossiers de consultation des entreprises
Phase no5 : Consultation des entreprises, gestion des interventions des divers acteurs et signatures des marchés de travaux
Phase no6 : Gestion des marchés de maîtrise d'œuvre, sps, ct, assurances et travaux ...En phase chantier y compris réception des travaux
Phase no7 : Suivi des levées de réserves et année de garantie de parfait achèvement (gpa)
Phase no8 : Remise des comptes au maître d'ouvrage et établissement du décompte général du marché.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 42 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r septembre 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré sur les Ressources propres du Département
Virement bancaire (Mandat administratif).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles et financières
Garanties techniques.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : justificatifs candidature
- lettre de candidature (Dc1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1.doc) ou équivalent
- déclaration du candidat (Dc2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2.doc) ou équivalent
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
-Liste des missions exécutées pour chaque cotraitants sur les 3 dernières années, avec attestations de bonne exécution pour les missions les plus importantes, montant, époque, lieu d'exécution et précision si elles ont été faites selon les règles de l'art et menées régulièrement à bonne fin,
Et/Ou
- certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tous moyens (références de missions attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation) :.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 mai 2021, à 10 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21S0037.
Renseignements complémentaires : conformément à l'article R2132-2 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : http://www.landes.fr ou https://marchespublics.landespublic.org
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.
Le Département se réserve la possibilité d'engager des négociations sur tous les éléments qui composent l'offre. Les candidats admis à négocier seront informés par un courrier qui définira les modalités précises du cadre de la négociation.
Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. (Article R 2151-6).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Conseil départemental des landes.
Correspondant : jean-Marc CENAC, 25 Rue Victor Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex, , tél. : 05-58-44-47-33, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.landes.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Conseil départemental des landes.
Correspondant : laurence DEVENDEVILLE, 25 Rue Victor Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex, , tél. : 05-58-05-40-07, , courriel : [email protected], adresse internet : http://www.landes.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 64010 Pau Cedex, tél. : 05-59-84-94-40, courriel : [email protected], télécopieur : 05-59-02-49-93 adresse internet : http://www.telerecours.fr/.

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message