MarchésOnline.com la grande adresse des appels d'offres

Connexion compte

Mot de passe oublié
Certeurope : commandez votre certicat RGS*** en ligne

Le présent marché a pour objet des travaux d'extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement, pour les communes de la Régie des Eaux du Pays d'aix.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Regie des Eaux du Pays d'Aix

Avis N° : AO-1935-0171

  • 13 - REGIE DES EAUX DU PAYS D'AIX
  • Travaux de bâtiment
  • Appel d'offres ouvert
  • Mise en ligne :
  • Date limite de réponse :
  • Marché > (sup.) 90 000 euros

Source : BOAMP > 90 KEuros

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 13
Annonce No 19-126059
Travaux
-
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGIE DES EAUX DU PAYS D AIX.
Correspondant : M. Laurent François, directeur general, 185 avenue de perouse 13100 Aix-en-Provence.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.


Objet du marché : le présent marché a pour objet des travaux d'extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement, pour les communes de la Régie des Eaux du Pays d'aix.


Type de marché de travaux : conception-réalisation.
CPV - Objet principal : 45231110
Objets supplémentaires : 45232150
45232410
45232152.
Lieu d'exécution : territoire de la Régie des Eaux du Pays d'aix.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet des travaux d'extension des réseaux d'eau potable et d'assainissement, pour les communes de la Régie des Eaux du Pays d'aix
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins.
Le marché comporte un seuil minimum annuel et un seuil maximum annuel pour chacun des 2 lots :
Lot 1 - travaux de pose de réseaux : montant minimum annuel de 1 000 000 euro(s) (H.T.) et montant maximum annuel de 4 000 000 euro(s) Ht
Lot 2 - création de poste de refoulement et unité de surpression : montant minimum annuel de 100 000 euro(s) (H.T.) et montant maximum annuel de 500 000 euro(s) (H.T.).
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.
Cautionnement et garanties exigés : dans le CCAP librement téléchargeable.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : dans le CCAP librement téléchargeable.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : dans le CCAP librement téléchargeable.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R2142-1, R2143-3 et R2143-11 du code de la commande publique, permettant la vérification de la satisfaction des conditions d'accès à la commande publique.
Situation juridique - références requises : lettre de candidature comprenant l'identification du candidat, sa forme juridique, l'objet du marché ;
Document(S) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise (extrait K bis, délégation de pouvoir, statuts...) ainsi qu'une habilitation du mandataire par ses co-traitants en cas de groupement d'entreprises ;
Déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2341-1 et suivants, et 2341-7 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
l'utilisation des imprimés Dc1 et Dc2 est autorisée.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Liste des principaux services effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
Pour le lot no1 : Les candidats devront obligatoirement présenter les attestations de formation sous-section 4.
certificat(s) de qualification professionnelle suivants :
Lot 1 :
- 5116 - construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression ou de refoulement ;
- 513 - construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression ou de refoulement ;
- 5143 - construction de réseaux gravitaires en milieu urbain ;
- 5191 - construction de canalisations de refoulement d'eaux usées (en site urbain ou non urbain) ;
- 5161 - pose de canalisations gravitaires de toutes sections DN >600 mm
lot 2 :
- 5412 - equipement des stations de pompage, refoulement et de relèvement ;
- 5422 - equipement des stations de pompage, refoulement et de relèvement ;
- 6312 - postes et installations électriques ;
- 632 - postes et installations électriques ;
- 633 - postes et installations électriques Alimentation BT et automatismes ;
- 634 1 - postes et installations électriques Télétransmission.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- critère prix : 60 %;
- critère technique : 40 %.
Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 4 octobre 2019, à 12 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019A22.
Renseignements complémentaires : conformément à l'article R2132-7 du code de la commande publique, l'offre doit être transmise, par voie dématérialisée obligatoirement, sur la plate-forme de dématérialisation.
les candidats sont expressément invités à poser leurs questions éventuelles d'ordre technique et administratif directement par l'intermédiaire de la plateforme de dématérialisation. Les critères de jugement des offres et la méthodologie de notation sont explicités dans le règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 août 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Chef du Service Commande Publique.
Correspondant : Mme DEVALLOIS Christine, , courriel : [email protected].
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Régie des Eaux du Pays d'Aix.
Correspondant : DEVALLOIS Christine, 185 avenue de Pérouse, 13090 Aix-en-Provence.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06, courriel : [email protected] adresse internet : http://marseille.tribunaladministratif.fr/ta-caa/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06, tél. : 04-91-13-48-13.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1.- travaux de pose de réseaux eau potable et assainissement.
Les travaux d'extension consistent principalement :
- a poser des canalisations d'eau potable en fonte ductile, en diamètre nominal de 100 à 200 mm, lors de création de poteau d'incendie ou d'aménagements nouveaux lorsque le réseau public est insuffisant ou inexistant.
- a poser des canalisations d'eau potable en fonte ductile, en diamètre 200 à 600 mm lors de maillage de sécurité,
- a poser des canalisations d'assainissement Eaux Usées en grès ou en polypropylène, en diamètre nominal de 200 à 300 mm, lors d'aménagements nouveaux ou de besoins particuliers et que le réseau public nécessite d'être dévié ou est inexistant.
- a poser ou réparer d'éventuelles canalisations d'assainissement d'eaux pluviales, de diamètre nominal de 300 mm à 1000 mm lors d'aménagements nouveaux ou de besoins particuliers et que le réseau public nécessite d'être dévié ou est inexistant.
- a procéder aux raccordements de ces canalisations sur le réseau existant.
- a repiquer éventuellement sur ces nouvelles canalisations, dans quelques cas particuliers, des branchements existants, voire de rénover certains ouvrages inclus dans le périmètre du chantier confié
C.P.V. - Objet principal : 45231110
Objets supplémentaires : 45232150
45232410.
Mots descripteurs : Assainissement
Lot(s) 2.- création de poste de refoulement et unité de surpression.
Les Travaux d'extension des réseaux d'eau Potable et d'assainissement- lot no2 Création de poste de refoulement et d'unité de surpression consistent principalement :
- a dimensionner, fournir et poser des postes de refoulement d'eaux usées ainsi que leurs ouvrages annexes (Locaux techniques, groupe électrogène, unité de désodorisation, VRD, génie civil divers...)
- a dimensionner, fournir et poser des unités comptages, de surpression d'eau-potable, ainsi que leurs ouvrages annexes (Locaux techniques, groupe électrogène, unité de ventilation,vrd ; génie civil, débitmètre, divers...)
- a installer et raccorder des moyens de télégestion
- a procéder aux raccordements de ces ouvrages sur les viabilités existantes.
- a repiquer éventuellement sur ces nouveaux ouvrages et canalisations, dans quelques cas particuliers, des branchements existants, voire de rénover certains ouvrages inclus dans le périmètre du chantier confié
C.P.V. - Objet principal : 45232152.
Mots descripteurs : Assainissement

Avis similaires

Avis du meme secteur d'activité

Avis à proximité

Envoyer à un contact

Identification

Vous souhaitez envoyer cet avis à un contact ?

Renseignez simplement les noms et adresses mail de vos destinataires

NOM DU DESTINATAIRE *

1

2

3

4

5

MAIL DU DESTINATAIRE *

* Champs obligatoires

Vous pouvez personnaliser votre message